全球领中标结果公示（杭州滨江城建发展有限公司2025）
项目名称:
滨政工出〔2025〕1号杭州高新（滨江)全球领先人形机器人应用示范项目监理
项目代码:
2505-330108-04-01-613857
招标人:
名称:杭州滨江城建发展有限公司
代理机构:
名称:浙江省成套工程有限公司
地址:杭州市滨江区春晓路558号
地址:
联系人:来泽华
联系人:郑燕
电话:13967116938
电话:13588251060
标段（包）名称:
滨政工出〔2025〕1号杭州高新（滨江)全球领先人形机器人应用示范项目监理
标段（包）编号:
A3301080120527870001211
中标人:
合同价款:
工期（或服务期、交货期）:
质量承诺:
项目负责人:
浙江广利工程咨询有限公司
285.6万元
按照招标文件要求
合格
李冠俊
签约时间:
2025年08月27日
合同期限:
1530
行政监督机构:
杭州高新技术产业开发区（滨江）建设工程招投标管理办公室
电话:
87702502
合同备案意见:
同意
相关附件：
【13、滨政工出〔2025〕1号杭州高新（滨江)全球领先人形机器人应用示范项目监理.pdf】
直播地址：
直播类型：开标
直播时间：2025-08-21 09:15:00 — 2025-08-21 10:15:00
20254729205828建设工程委托监理合同工程名称：滨政工出（2025）1号杭州高新（滨江）全球领先人形机器人应用示范项目监理建设单位：杭州滨江城建发展有限公司监理人：浙江广利工程咨询有限公司合同编号：中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书委托人（全称）：杭州滨江城建发展有限公司监理人（全称）：浙江广利工程咨询有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：滨政工出（2025）1号杭州高新（滨江）全球领先人形机器人应用示范项目监理；2.工程地点：杭州市滨江区，永久河单元，北至江南大道，南至永久河、东至南川路，西至长江消防救援站；3.工程规模：项目总用地面积6717平方米，总建筑面积39238平方米，其中地上建筑面积26868平方米，地下建筑面积12370平方米，地上18层，地下2层，建筑高度90.7米，项目用途主要为机器人及集成系统的应用试验、科研及附属办公用房，建设内容主要为土建工程、安装工程、幕墙工程、智能化工程、泛光照明、室外附属工程、消防工程等内容；4.工程概算投资额或建筑安装工程费：投资估算30437万元，工程概算26963万元，其中建安工程造价暂按21760.42万元。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件（1）协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）专用条件（5）通用条件（6）附录，即附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。第1页共20页四、总监理工程师总监理工程师姓名：李冠俊，身份证号码：******************，注册号：33009975五、签约酬金签约酬金（大写）：贰佰捌拾伍万陆仟元整（￥2856000元）。包括：1.监理酬金：2856000元2.相关服务酬金：其中：（1）勘察阶段服务酬金：（2）设计阶段服务酬金：（3）保修阶段服务酬金：（4）其他相关服务酬金：六、期限1.监理期限：从招标人书面确认监理单位进场后1530个日历天。（其中服务期800日历天，缺陷责任期为730日历天）。施工全过程监理，包括施工前准备阶段、施工阶段、工验收阶段、可能出现的工程延期阶段和缺陷责任期（保修）阶段的全部内容全过程监理。监理服务期暂定为日历天[包括施工全过程监理（包括施工前准备阶段及可能延期的施工期等共个月）及缺陷责任期（整体工程竣工验收合格后24个月）]，因各种原因引起的服务期延长不超过12个月的不再另行追加监理费，超过12个月的部分（监理不到位引起的原因除外）按照专用条件约定计算。监理人在签订本合同后开始施工前准备的监理服务工作，但监理服务期以开工报告（施工）发出之日开始至整体工程通过各项竣工验收并交付使用（因各种原因引起的施工停工时间不计入服务期），全部竣工资料提交发包人和相关监管部门且备案完成，工程决算完成及保修期内监理人提供相应的服务为止；2.相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（3）保修阶段服务期限自整体工程竣工验收合格始，至整体工程竣工验收合格后满2年止。（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。第2页共20页七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间0年8月2日。2.订立地点：杭州市滨江区。3.本合同一式分，其中委托人执份，具有同等法律效力。委托人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）经办人：经办人：统一社会信用代码：统一社会信用代码：91330102143150655C住址：住址：杭州市上城区凤起东路888号1118室电话：电话：0571-87824556开户行：开户行：杭州银行清泰支行账号：账号：76502011112928第3页共20页第二部分通用条件（略）第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可使用1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附件；（4）通用条件；（5）投标文件。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：监理范围为本项目工程量清单及施工图所包括的全部内容，施工阶段的全过程监理和缺陷责任期的协助监理以及在工程实施中可能出现的施工图修改及额外增加的工程内容；对施工阶段进行安全控制，投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理，协调有关单位之间的工作关系；配合所有工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理等，竣工验收以及施工过程中的环境保护和施工安全的监理服务等相关工作。协助招标人完成档案移交，完成项目备案并交付使用。即项目前期介入、施工（含配套工程)阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。2.1.2监理工作内容包括：1一般工作内容：（1）编制监理规划，并在第一次工地会议前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。第4页共20页（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。（5）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。（6）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。（7）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写监理日志、编报监理月报、工程质量评估报告、监理总结。（8）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向建设单位移交。2质量控制工作内容：（9）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。（10）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件：②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证：施工许可证：工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。（11）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况：③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。（12）审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书：②安全生产许可证：③类似工程项目业绩：④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定：企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。（13）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书：②测量设备的检定证书：③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。（14）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围：②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明：③与检测内容相关的管理制度：④负责本工程检测人员的资格证书。（15）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求：②计量设备的定期检定证明：③整机或关键部件检验检测合格的有效期。（16）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定和监理合同约定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。第5页共20页（17）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。（18）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况：②材料、设备、构配件使用情况：③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。（19）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认：分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。（20）监理人发现施工存在质量问题的，应书面记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。（21）督促施工承包人及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。（22）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。（23）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。3造价控制工作内容：(24）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。（25）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。（26）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。（27）按建设单位的委托，审查施工单位提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性提出审查意见。（28）监理单位在监理过程中应对施工单位上报的结算资料和联系单进行严格把关并预审，签证的联系单应签署明确的技术方案及造价审核人意见，不得签署类似“情况属实”等模糊不清的意见及不得签署事后联系单。对经委托人已同意认可的联系单，但由于监理单位签证时间超过该工作内容发生后28天的，委托人有权不予认可。若经监理单位签证认可的结算资料和联系单经审计后的总核减费用超过实际总费用的5%，则监理单位应按施工单位支付的工程审计追加费的10%向委托人支付违约罚金，但该项违约罚金不超过监理费结算价的10%。4进度控制工作内容：（29）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核第6页共20页的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性：②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性：施工顺序满足施工工艺要求：⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要：施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。（30）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施：必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。（31）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。Z5安全监理工作内容：（32）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。（33）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。（34）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。（35）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。（36）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见：监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。（37）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。（38）对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。（39）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。第7页共20页（40）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。（41）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改：情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。（42）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。（43）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。6合同管理的工作内容：（43）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工：②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单：③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款：④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。（44）按委托人授权处理费用索赔，包括：①预测可能导致索赔事件的原因，并采取防范措施；②当索赔事件发生时，应按施工承包合同的约定进行处理：③及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据：④主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。（45）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人：②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人：③按施工合同约定处理工期延误。（46）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。（47）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。8工程保修阶段相关服务的工作内容：（63）按合同约定的期限、频率定期回访。第8页共20页（64）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。（65）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。9其他：监理单位必须完成建设工程监理规范（GB/T50319-2013）所有内容、要求和职责。对于在本招标文件（含监理合同）中没有明确列出，但该工作是监理工作不可或缺的，或建设单位认为有必要的，则建设单位有权以书面形式对该等服务内容做出进一步规定和澄清，监理单位应当予以执行，不得视为额外服务，也不得额外收取监理服务费用。1、保修期内负责检查工程质量状况，签订质量责任，督促施工单位修理完善，处理补偿事项；保修期内监理人需落实1人监管施工单位保修期内的维修工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，并对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。未落实专人监管或履职不到位，发包人有权处0.2万/次的违约金，退付履约保证金时予以扣除。2、完成监理规范要求的其他工作内容及委托人交办的有关本工程的其他事宜。3、按照省市区相关规定的要求开展监理工作。4、通用条件中规定的监理的范围和工作内容。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：1）适用的法律、行政法规及部门规章：包括但不限于《中国人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及国家颁布的有关法律、行政法规，建设部或专业部门规章及工程所在地的地方性法规、规章；2）国家和地方现行的工程设计、施工验收规范、工程质量检验评定标准、工程建设标准强制性条文、监理规范：3）经批准的方案批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和其它有关技术经济文件；4）工程招投标文件及有关答疑、补充资料；5）现行的概预算定额、计价规范及有关建设工程造价的管理规章：6）依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议：7）依法成立的工程建设监理合同（和协议）；2.2.2相关服务依据包括：。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：（1）因身体原因（应有市级及以上医院的住院证明）丕能胜任项目管理工作的：（2）劳动合同到期不再续签、劳动合同解除或中止的：（3）项第9页共20页目总监年满六十五周岁的：（4）项目总监不具备执业资格的：（5）经委托人同意的其他情形。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：按本合同通用条件、建设工程监理规范、建设工程质量管理条例（国务院第279号令）相关规定执行及2.1.2监理工作内容约定。在涉及工程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。完成施工现场签证，涉及工期、价格、工程量签证需经委托人同意才能发出，否则对委托人不发生效力，如监理人超越权限签证的，由此造成委托人的失，由监理人予以赔偿。但监理人应在委托人签证审批期间，向委托人提出意见，供委托人决策参考。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件约定，但监理人在要求承包人调换不能胜任本职工作人员前需经得委托人书面同意。2.5提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：1）监理规划、监理细则（实施前一周、3份）；2）监理月报（应包含工程进度、质量、安全、造价、施工合同履行情况：主要材料设备进场验收、见证取样、设计变更、经济签证等记录）（次月5日、3份）：3）监理周报（次周、3份）：4）监理专题会议报告（会议结束后3天、根据参加单位数量分发）：5）各项验收监理总结报告（验收后2天、根据参加单位数量分发）：6）监理（工地)例会纪要（会后2天、2份）：7）工程异常状况按委托人要求时间内提交报告，按工程实际状况提交专项报告，提交时间、内容及数量满足委托人、政府及相关法规规定。2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：属于委托人财产。监理人应在本合同终止后14天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方当面书面移交。3委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：3.6答复委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。针对须委托人认可的答复事项，监理人有义务催告委托人。只有在委托人未在前款期限第10页共20页内作出决定，且监理人在期满后以书面形式向委托人发出明确载明“逾期未答复的，视为委托人认可”内容的催告函后，委托人仍未在收到书面催告函后合理期限内答复的，方可视为委托人认可。其余任何情况下，均不能认定委托人未答复即视为认可。4违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：（1）监理人应当赔偿委托人的全部损失；（2）其他违约条款约补充条款及合同中约定的其他违约条款；（3）委托人对监理人违约责任的处理情形包括但不限于：（一）属下列情况之一者，委托人有权扣罚监理人的部分或全部履约保证金，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。①合同执行期间，监理人或其成员拒绝接受委托人管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求按时更换；②监理人员严重失职造成重大工程事故或违反职业道德、营私舞弊、收受贿赂，给委托人造成不必要的损失；③合同执行期间，监理人对承包人管理不力，造成进度缓慢，工程质量低劣，委托人认为监理人不能胜任监理工作的；④监理人按规定应进行旁站而未旁站或对主要工程未进行跟班检查的，每次发生扣除违约金2000元；在接到施工承包人验收申请后未在规定时间内到场或过后没有进行复检而造成质量问题或形成工程质量隐患的；本监理合同禁止转包和分包，一经发现，委托人有权中止合同，并处以监理人监理费总额的20%的违约金；（二）质量事故①因监理人管理不当、失职、渎职发生了特大质量事故、重大质量事故或两起及以上相同性质的较大质量事故，则将扣减监理人监理费的30%作为违约赔偿，并承担相关法律责任；②因监理人管理不当、失职、渎职发生了较大质量事故，则将扣减监理人监理费的20%作为违约赔偿，并承担相关法律责任；③因监理人管理不当、失职、渎职导致工程验收未能达到合格工程的，则将扣减监理人监理费的10%作为违约赔偿；第1页共20页④因监理人管理不当、失职、渎职发生第①条或第②条质量事故时，除违约赔偿以外，给委托人及第三方（含）造成的损失，发包人有权要求赔偿；委托人及第三方（含）受到了上级部门的通报批评的，发包人有权处以1-10万元的罚款，如委托人及第三方（含）受到了上级部门处罚的，由监理人承担委托人及第三方（含）所有的损失外，委托人有权视情况直接单方面终止合同。（三）安全事故若监理人及监理人员对安全生产监管不力，造成安全事故的，除政府部门通报批评或处罚外：①因监理人管理不当、失职、渎职发生了特大安全事故、重大安全事故或两起及以上相同性质的较大安全事故，则将扣减监理费的30%作为违约赔偿；②因监理人管理不当、失职、渎职发生了较大安全事故或两起以上有人员死亡的一般事故，则将扣减监理费的20%作为违约赔偿；③因监理人管理不当、失职、渎职发生有人员死亡的一般事故，则将扣减监理费的10%作为违约赔偿；④因监理人管理不当、失职、渎职发生第①条或第②条安全事故时，除违约赔偿以外，给委托人及第三方（含）造成的损失，发包人有权要求赔偿，委托人及第三方（含）受到了上级部门的通报批评的，发包人有权处以1-10万元的罚款，如委托人及第三方（含）受到了上级部门处罚的，由监理人承担委托人及第三方（含）所有的损失外，发包人有权视情况直接单方面终止合同：因监理人管理失职、管理不当给委托人造成损失的，由监理人承担全部责任。（四）其他①督促上报的文件资料，监理单位应在规定时限内上报，逾期不报的按300元/天的标准对监理人进行处罚；②在项目监管过程中，监理人应按精细化管理标准，对各分部分项工程进行实测实量，按相关技术规范执行（全数检测，并上报书面资料）；如未执行的，委托人可暂停监理费支付，直至按要求完成实测实量要求为止；③监理人就餐（监理人员日常餐饮所需的费用）由监理人自行解决并承担费用。监理人不得接受施工单位的宴请，每发现一次扣除违约金2000元。④在监理合同中确定的酬金，是监理人从事该项目监理的唯一报酬。除此之外，监理人不允许接受与合同有关的或与其他承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴或出于其它任何考虑的费用。特别不能从承包人处获得任何奖金、实物。监理人须依据工程进度第12页共20页需要配备检测仪器并及时到位。如不能及时到位，每件扣罚1000元，同时委托人有权另行代购，费用从监理服务费中扣除：因监理人管理不力造成工程质量低劣和监理人事前对施工图纸不严格把关造成分部分项以上工程返工并因此影响进度或引起施工单位向委托人索赔的，根据情节轻重扣监理费的5-10%，并承担相应的法律责任，如出现重大的质量安全事故，根据国家相关法律、法规进行处理；质量、安全、进度的过程监控中，没有按监理合同、施工合同和规范要求严格监理，造成的损失，由监理人承担全部责任。给造成的损失，有权向监理人索赔。⑦现场出现的问题隐瞒不报或串通弄虚作假、检查验收或检验数据造假质量验收资料伪造造假等，每发现一次扣罚5000元。情节严重的追究相关人员的法律责任。4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率（LPR）×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：，汇率为：5.3支付酬金5.3.1正常工作酬金的支付：1、本合同签约价285.6万元为监理费用的暂定价（作为中间支付依据），中标折扣率为84.78%[根据《浙江省建筑工程其他费用定额》（2018版），本工程施工监理服务收费计费额为建筑安装工程费，工程复杂系数1.0]。中标折扣率=中标价/（最高限价/0.9）注：最终监理费结算价按以下公式结算：①最终监理费结算价=∑已承担的施工监理部分的工程结算审计合价为计费额×对应收费标准×中标折扣率。②最终监理费结算价不超过合同价。2、支付时间及额度：1）按施工承包方月产值对应监理费的80%，并在下月支付；2）整体工程通过各项竣工验收，全部竣工资料提交委托人和相关监管部门且备案完成，工程结算审计后，委托方支付至监理费结算价的98.5%；3）剩余监理费结算价的1.5%，待缺陷责任期满后一次性付清。第13页共20页6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章，且监理人按合同约定提交中标价2%的履约担保后本合同生效。6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：服务期延长不超过12个月的不再另行追加监理费，超过12个月的部分双方协商确定。由于监理单位原因造成监理工作量增加或监理服务期延长的，监理费不予调整。6.2.3合同生效后，如实际情况发生变化使得监理人不能完成全部工作时，监理人要立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作及恢复服务的准备工作的附加工作酬金按下列方法确定：双方协商确定，其中施工单位工程延期有监理不利因素，即使服务期延长超过12个月，延误期内不支付监理费。6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：双方协商确定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。调整方法：双方协商确定。7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。/7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。8其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无8.6保密第14页共20页委托人申明的保密事项和期限：监理人申明的保密事项和期限：/第三方申明的保密事项和期限：/_8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按通用条款约定。注：未经委托方书面同意，监理单位不得出版与本项目或本监理服务有关的资料或发表与本项目有关的咨询服务、工程监理有关的论文或用于本协议无关的其他项目。9.补充条款9.1履约担保：履约保证金为中标合同价的2%，采用银行保函/保险机构保证保险保单/融资担保公司保函方式，竣工验收合格后予以退还（不计息）。9.2附加协议条款：9.3本工程质量要求达到要求达到国家现行相关质量验收标准规范中的“合格”标准，且需争创西湖杯。监理单位应认真履行职责，确保工程达到合格标准，若由于监理单位不重视质量监理，工程实际未能达到合格标准，按相关文件规定执行。9.4对于不合格的监理人员，委托人有权提出更换，直到更换满意为止，由此而导致的费用增加，委托人概不负责；若监理人员即使更换也不能满足招标人要求的，招标人有权终止监理委托合同，并要求赔偿损失。9.5监理单位在监理大纲中的人员组成，在合同签订之后，需确保人员按计划到位上岗，所有人员按滨江区质量安全监督站要求进行现场人脸识别考核。更换监理人员要求按专用条件“2.3.4更换监理人员的其他情形”的约定执行，确需更换的，经发包人或行业主管部门批准备案后方可予以更换，且更换的人员不低于投标文件得分项的要求（注册执业资格、管工作年限、职称等），同时发包人按5万元/人/次扣罚监理单位违约罚金，但不超过合同价的10%。9.6总监理工程师到位率达不到投标承诺的（且人员到位率要求满足相关职能部门要求），按1000元/天/人扣罚，其他人员按500元/天/人扣罚，限期未整改到位的，加倍扣罚。各施工阶段具体配备人员要求及人数应根据项目进展及甲方要求进行人员增减，投标人需无条件配合并确保。9.7委托人认为可以接受或另有要求或其它特殊原因的情况下，监理单位必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场；1）书面请示报告；第15页共20页2）替换人的身份证（复印件）、毕业证书（原件）、专业技术职称证书（原件）、监理资格证书（原件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。9.8监理单位人员按招标文件（或投标文件）要求配备，不少于13人，监理人员离开工地必须向委托人请假，未经许可离岗，按相关文件规定执行。9.9监理单位应投保监理单位和第三方责任险，其费用已包含在监理服务费报价中。投保时间从签订监理合同协议之日起，至本监理服务缺陷责任期满之日止。9.10委托人对本项目监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑。9.11委托人对监理合同有效期内因国家或地**府的法律、法规变动而引起的监理服务费的增加不予考虑。9.12工程施工过程中，监理单位需严格把关施工单位按图施工及按标准工艺施工。若在工程检查（含各类验收）中如发现施工与设计图纸不符，或者不符合标准工艺，且未经设计变更的，需追究监理单位责任，并承担相应的法律责任；如出现重大的质量安全事故，根据国家相关法律、法规进行处理。9.13质量、安全、进度的过程监控中，没有依据规范严格监理，导致管理失职、过失或失误，例如隐瞒不报或串通弄虚作假、检查验收或检验数据造假、质量验收资料伪造造假等，按相关文件规定执行。情节严重的追究相关人员的法律责任。9.14由招标人负责对监理单位进行考核，考核办法按相关文件执行，如执行期间有新的考核办法出台，则按最新文件执行。9.15监理单位应充分考虑节假日、双休日和施工工艺具有连续性的工作，对现场监理人员应安排轮班，这种轮班和加班不得以加班费或任何其它名义向承包人或委托人索取附加的报酬，如因施工单位赶工引起的加班时，监理单位应积极配合。9.16本项目所有图纸、规范、设计、报表和其他监理单位为提供监理服务而制备的文件资料均属委托人财产，监理单位在协议书终止期满前应将此类文件、报表、签认的凭证、监理指令等资料汇总、整理、装订成册（一式肆份）作为监理竣工资料，交付给委托人（原件和叁份副本），监理单位保留一份副本。9.17监理人应按照《杭州市工程建设领域农民工工资专用账户管理工作指引》、《实施“四实”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案（试行）》（浙人社发（2024）71号）等文件，严格监督施工单位按省市区关于防欠薪的相关文件要求实施，监督总包单位按时足额支付农民工工资。若出现施工单位欠薪事件，则发包人视情节严重情况有权扣罚1000元-1万元/次。第16页共20页9.18监理人对施工单位的土方外运工作进行严格监督，满足《杭州市工程渣土实施管理办法》、《杭州市建委转发《杭州市渣土办关于印发杭州市建筑垃圾处置全程闭环数智化监管技术标准（施行）的通知》（杭建工通知（2022）60号）等相关文件规定，若出现违规行为导致行政主管部门对施工单位处罚，则发包人视情节严重情况有权扣罚1000-1万元/次。9.19本项目所涉及的地铁保护相关工作，你单位应安排具有相关经验的监理人员负责监督施工，应做好相关地铁保护的监理工作。9.20本工程竣工结算按相关文件执行。第17页共20页附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：A-2设计阶段：A-3保修阶段：A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）第18页共20页附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员2.辅助工作人员3.其他人员B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1.办公用房2.生活用房3.试验用房4.样品用房5.用餐及其他生活条件B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1.工程立项文件2.工程勘察文件3.工程设计及施工图纸4.工程承包合同及其他相关合同5.施工许可文件6.其他文件B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1.通讯设备2.办公设备3.交通工具4.检测和试验设备第19页共20页滨政工出（2025〕1号杭州高新（滨江）全球领先人形机器人应用示范项目监理询标会议纪要一、时间：2025年08月26日下午15:45分二、地点：杭州市滨江区春晓路558号三楼会议室三、参加单位：杭州滨江城建发展有限公司（询标人）浙江广利工程咨询有限公司（被询标人）浙江省成套工程有限公司（代理机构）四、询标内容：1、问：本工程质量要求达到要求达到国家现行相关质量验收标准规范中的“合格”标准，且需争创西湖杯。被询标人应认真履行职责，确保工程达到合格标准，若由于被询标人不重视质量监理，工程实际未能达到合格标准，按相关文件规定执行。是否同意？答：2、问：支付时间及额度：1）按施工承包方月产值同比例支付80%，并在下月支付：2）整体工程通过各项竣工验收，全部竣工资料提交委托人和相关监管部门且备案完成支付至80%，决算审计后支付至98.5%；3）另1.5%待缺陷责任期满后付清。是否同意？答：日3、问：总监及关键岗位人员必须按招标文件到位率要求到岗到位；到位率不低于80%，每月不少于24日历天，每缺勤一天处以1000元/天处罚（罚款需在收到罚款单后7天内以现金或转账形式上缴至发包人财务部）。各施工阶段具体配备人员要求及人数应根据项目进展及甲方要求进行人员增减，其他人员缺勤处500元/天/人的罚款（罚款需在收到罚款单后7天内以现金或转账形式上缴至发包人财务部），投标人需无条件配合并确保。是否同意？答：间24、问：被询标人在监理大纲中的人员组成，在合同签订之后，需确保人员按计划到位上岗，所有人员按滨江区质量安全监督站要求进行现场人脸识别考核。更第1页共2页换监理人员要求按专用条件“2.3.4更换监理人员的其他情形”的约定执行，确需更换的，经询标人或行业主管部门批准备案后方可予以更换，且更换的人员不低于投标文件得分项的要求（注册执业资格、管工作年限、职称等），同时询标人按5万元/人/次扣罚监理单位违约罚金，但不超过合同价的10%。是否同意?答：间5、问：工程施工过程中，被询标人需严格把关施工单位按图施工及按标准工艺施工。若在工程检查（含各类验收）中如发现施工与设计图纸不符，或者不符合标准工艺，且未经设计变更的，需追究监理单位责任，并承担相应的法律责任：如出现重大的质量安全事故，根据国家相关法律、法规进行处理。是否同意?答：126、问：质量、安全、进度的过程监控中，没有依据规范严格监理，导致管理失职、过失或失误，例如隐瞒不报或串通弄虚作假、检查验收或检验数据造假、质量验收资料伪造造假等，按相关文件规定执行。情节严重的追究相关人员的法律责任。是否同意?答：127、问：因监理人管理不力造成工程质量低劣和监理人事前对施工图纸不严格把关造成分部金项以上工程返工并因此影响进度或引起施工单位向委托人索赔的，根据情节轻重招监理费的5-10%，并承担相应的法律责任，如出现重大的质量安全事故，根据国家相关法律、法规进行处理。是否同意?答：8、问：被询标人在监理过程中应对施工单位增加的联系单进行严格把关，不得弄虚作假，签证的联系单必须签署明确的技术方案及造价审核人意见，不得签署类似“情况属实”等模糊不清的意见及不得签署事后联系单，对经询标人已同意认可的联系单，但由于监理签证时间超过该工作内容发生后28天的，询标人将不予认可。若经监理签证认可后的结算及联系单经审计后的核减费用超过实际总额费用5%，则超过5%部分按5%扣罚监理费，最多扣减至总监理费的10%。是否同意?答：三浙江广利工程咨询有限公司（被询标人）鸭树承诺确认签字并盖章：2025年08月26日第2页共2页2025年08月261中标通知书本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：招标项目名称滨政工出（2025）1号杭州高新（滨江）全球领先人形机器人应用示范项目监理招标人名称杭州滨江城建发展有限公司中标人名称浙江广利工程咨询有限公司总监理工程师李冠俊中标金额（大写）：贰佰捌拾伍万陆仟元整（小写）：285.600000万元服务期从招标人书面确认监理单位进场后1530个日历矢。（其中服务期800日历天，缺陷责任期为730日历天）中标内容范围项目总用地面积6717平方米，总建筑面积39238平方米，其中地上建筑面积26868平方米，地下建筑面积12370平方米，地上18层，地下2层，建筑高度90.7米。监理范围为本项目工程量清单及施工图所包括的全部内容，施工阶段的全过程监理和缺陷责任期的协助监理以及在工程实施中可能出现的施工图修改及额外增加的工程内容；对施工阶段进行安全控制，投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理，协调有关单位之间的工作关系；配合所有工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理等，竣工验收以及施工过程中的环境保护和施工安全的监理服务等相关工作。协助招标人完成档案移交，完成项目备案并交付使用。即项目前期介入、施工（含配套工程）阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。中标人与招标人签订中标合同期限130日历天签订中标合同地址杭州市滨江区春晓路558号其他需说明内容招标人：杭州滨江城建发展有限公司（盖章）招标代理单浙江省成套工程有限公司（盖章）2025年08月26日会
投标 / 标书制作要点（原创）
本全球领涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
