水土保持工程 土地绿化工程施工中标结果公示（吴堡县农业农村局2025）
吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程中标（成交）结果公告
一、项目编号：ZYHCG20250928
二、项目名称：千村光伏项目水土保持工程
三、采购结果
采购包1:
供应商名称
供应商地址
中标（成交）金额
评审总得分
陕西鸿振凌悦建筑工程有限公司
:陕西省榆林市吴堡县宋家川街道古城路怡佳小区6号楼一层104号
1,165,038.05元
82.00
四、主要标的信息
合同包1(千村光伏项目水土保持工程):
工程类（陕西鸿振凌悦建筑工程有限公司）
品目号
品目名称
采购标的
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
金额(元)
1
土地绿化工程施工
吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程
吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程
90天
王金山
陕261232311311
1,165,038.05
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
宋强（采购人代表）、杨镇、刘汉鹏
六、代理服务收费标准及金额：
代理服务收费标准及金额
按《国家发展改革委发改价格〔2015〕299号文件》规定标准，执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定律累进法工程类计算收取招标代理服务费。取费系数1.0%，在按照吴政办发[2025]18号文件下浮20%。
合同包号
合同包名称
代理服务费金额（万元）
收取对象
1
千村光伏项目水土保持工程
0.8924
中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：吴堡县农业农村局
地址：吴堡县新建街155号
联系方式：13409180998
2.采购代理机构信息
名称：榆林市正源恒项目管理有限公司
地址：陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室
联系方式：15591220311
3.项目联系方式
项目联系人：刘利娥
电话：15591220311
榆林市正源恒项目管理有限公司
2025年10月23日
相关附件：
吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程中标（成交）明细.pdf
磋商文件（光伏）.docx
陕西鸿振凌悦建筑工程有限公司--小微声明.pdf
吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程中标（成交）明细受吴堡县农业农村局委托，采用进行采购千村光伏项目水土保持工程（项目编码：ZYHCG20250928）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：一、合同包1（千村光伏项目水土保持工程）1.1、中标（成交）供应商：陕西鸿振凌悦建筑工程有限公司1.2、中标（成交）总价：1165038.05元1.3、中标（成交）标的明细：工程类序号品目名称标的名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息数量计量单位单价(元)总价(元)1土地绿化工程施工吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程90天王金山陕2612323113111.00项1,165,038.051,165,038.05-第1页-采购项目编号：ZYHCG20250928吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程竞争性磋商文件采购人：吴堡县农业农村局采购代理机构：榆林市正源恒项目管理有限公司2025年10月目录第一章竞争性磋商公告1第二章供应商须知前附表及供应商须知6第三章评标方法32第四章商务要求39第五章政府采购合同（参考格式）41第六章采购内容62第七章竞争性磋商响应文件格式71第一章竞争性磋商公告项目概况千村光伏项目水土保持工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载获取采购文件，并于2025年10月20日09时30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：ZYHCG20250928项目名称：千村光伏项目水土保持工程采购方式：竞争性磋商预算金额：1,170,554.11元采购需求：合同包1(千村光伏项目水土保持工程):合同包预算金额：1,170,554.11元合同包最高限价：1,170,554.11元品目号品目名称采购标的数量（单位）技术规格、参数及要求品目预算(元)1-1土地绿化工程施工吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程1(批)详见采购文件1,170,554.11本合同包不接受联合体投标合同履行期限：90天二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求：合同包1(千村光伏项目水土保持工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:1.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；2.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3.《******关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。5.根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；6.根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）7.《陕西省财政厅关于印发的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/；8.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；9.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；10.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；11.《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深人推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023]5号）。3.本项目的特定资格要求：合同包1(千村光伏项目水土保持工程)特定资格要求如下:1、投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；2、投标人须提供有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时提供有效的安全生产许可证；3、拟派项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人，提供无在建声明。4、财务状况报告：提供企业赋码后的2024年财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；5、税收缴纳证明：提供2024年06月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料；6、社会保障资金缴纳证明：提供2024年06月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；8、信用记录：提供《书面声明函》（按给定格式填写），投标人资质基本信息应在陕西建设网“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”企业库中可查询（外省进陕企业需提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页查询截图）；不得列入国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业名单；不得列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人名单；不得列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录”记录名单；不得列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。需提供网页截图及信用中国报告（无需提供第六项信用承诺信息部分）加盖投标人公章（截图日期应在本项目所属投标有效期内）；9、身份证明书：法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；10、自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用(保证金）承诺书》。（具体操作格式及要求详见采购文件）；11、本项目专门面向小微企业采购，满足要求的小微企业须提供管理办法规定的《小微企业声明函》并对真实性负责；12、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。三、获取采购文件时间：2025年10月10日至2025年10月15日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载方式：在线获取售价：0元四、响应文件提交截止时间：2025年10月20日09时30分00秒（北京时间）地点：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站进行提交五、开启时间：2025年10月20日09时30分00秒（北京时间）地点：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站不见面开标系统六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1、请各投标人下载文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。2、投标人未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的可到榆林市市民大厦3楼E18、E19窗口，咨询电话0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。3、关于自主上报信用承诺书事宜，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件相关要求执行。4、特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书(CA锁)对投标响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密，具体操作步骤见采购文件须知。八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：吴堡县农业农村局地址：吴堡县新建街155号联系方式：134091809982.采购代理机构信息名称：榆林市正源恒项目管理有限公司地址：陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室联系方式：155912203113.项目联系方式项目联系人：刘利娥电话：15591220311榆林市正源恒项目管理有限公司2025年10月09日第二章供应商须知前附表及供应商须知（一）供应商须知前附表序 号摘 要编 列 内 容1采购人名 称：吴堡县农业农村局地 址：吴堡县新建街155号联 系 人：宋秦其电 话：134091809982采购代理机构名称：榆林市正源恒项目管理有限公司地址：陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室联系人：刘利娥联系方式：155912203113项目名称吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程4项目概况吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程，共设1个标段。建设内容包括：光伏防治区：水平沟1500米，编织袋土坎砌筑360m³,排水沟160米；建设100m³钢筋混凝土蓄水池一座，绿化工程等。5采购方式竞争性磋商6预算金额¥1170554.11元。备注：磋商报价超过预算金额的，按照无效磋商处理。7资金落实情况已落实8磋商报价报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用9投标响应文件（1）电子投标文件可于文件递交截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。（2）投标文件上传截止时间 2025-10-20 09:30:00。10供应商资质条件（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（二）特定资格条件：1、投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；2、投标人须提供有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时提供有效的安全生产许可证；3、拟派项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人，提供无在建声明。4、财务状况报告：提供企业赋码后的2024年财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；5、税收缴纳证明：提供 2024 年 06 月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料；6、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 06 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；8、信用记录：提供《书面声明函》（按给定格式填写），投标人资质基本信息应在陕西建设网“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”企业库中可查询（外省进陕企业需提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页查询截图）；不得列入国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业名单；不得列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人名单；不得列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录”记录名单；不得列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。需提供网页截图及信用中国报告（无需提供第六项信用承诺信息部分）加盖投标人公章（截图日期应在本项目所属投标有效期内）；9、身份证明书：法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；10、自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用(保证金）承诺书》。（具体操作格式及要求详见采购文件）；11、本项目专门面向小微企业采购，满足要求的小微企业须提供管理办法规定的《小微企业声明函》并对真实性负责；12、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。11磋商有效期磋商响应文件从磋商截止日起，磋商有效期为 90 天，磋商有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效响应文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。12竞争性磋商响应文件递交截止时间、磋商时间及地点竞争性磋商响应文件递交截止时间及开标时间和地点：竞争性磋商响应文件递交截止时间：2025年10月20日上午09:30磋商时间：2025年10月20日上午09:30磋商地点：陕西省榆林市公共资源交易中心（榆林市民大厦十楼）不见面开标13竞争性磋商响应文件递交方式、地点1.电子投标文件可于文件递交截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。2.投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标人补交一正两副（电子版一份）纸质投标文件（备案用）14磋商保证金采用 “投标信用(保证金）承诺书 ”代替保证金。15是否接受联合体投标不接受16工期90天17质保期按国家规定质保。18工程质量合格19付款方式合同签订开工后支付合同价的40%作为预付款，之后按工程进度付款，工程完工后支付至合同价款的80%，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清（以最终评审审计价为准）。20项目地点吴堡县21评审方法综合评分法22合同签订成交供应商与采购人签订合同。23是否退还竞争性磋商响应文件否24澄清修改澄清或者修改应当在提交首次响应文件截止之日 5 天前，以书面形式通知所有领 取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 天的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。25投标偏离投标响应文件中存在对竞争性磋商文件的实质性负偏离的，视为无效投标。26支持中小企业发展支持中小企业发展专门面向小微企业采购项目本项目专门面向小微企业采购，故不再执行价格评审优惠；□非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：对中型、小型和微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：中小企业扣除 20%。项目接收联合体投标的，若中型、小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业27行业划分标准（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。28支持监狱企业发展□专门面向监狱企业采购项目非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同中小企业29招标代理服务费(1)招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定律累进法计算,再结合吴堡县政府关于服务费的管理办法，最终乘以0.8计算收取招标代理服务费，向成交供应商收取。(2)支付方式：成交供应商应在领取通知书的同时，向代理机构交纳本项目采购代理服务费。（3）采购代理服务费按差额定率累进法计算：服务类型/费率/中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100 以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-1000000.05%0.05%0.05%1000000 以上0.01%0.01%0.01%例如：某工程招标项目成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下：100 万元*1.0%=1.00 万元(500-100)*0.7%=2.80 万元(678.2-500)*0.55%=0.9801 万元服务费=1.00+2.80+0.9801=4.7801 万元。（4）本项目项目属性：工程招标。30中小企业融资为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。榆林市“政采贷”业务办理银行联系表序号银行名称产品名称贷款额度贷款期限贷款利率办理时效联系人1长安银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时魏 众151091239512中信银行政采E贷1000万元1-3年3.45%起24小时李 靖155091251173光大银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时刘 波188091254684交通银行秦政贷1000万元1年3.45%24小时张 飞152912968865中国银行政采贷1000万元1-3年3.45%72小时李 浩186912300076招商银行政采贷3000万元1-3年3.45%起24小时马 烨155961000077浦发银行政采E贷2000万元1年3.8%72小时朱 君156291691588农商银行政采贷1000万元1-2年3.45%-5.8%24小时王 璐155298750569农业银行政采贷3000万元1年3.45%-3.85%24小时杨 尧1332540931310民生银行政采E贷3000万元1年3.45%起24小时郝双双15991225850备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。31特别提示该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场， 即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：1、开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：1）IE 浏 览 器 输 入 网 址 ： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/defau lt/login；2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器2、投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束；3、投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标人补交一正两副（电子版一份）纸质投标文件（备案用）。4、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。5、相关技术问题，请咨询软件开发商：（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-00956、6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。32信用中国（陕西榆林）自主上报信用承诺书所有供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件递交截止时间前自主申报针对本项目的信用承诺，具体操作流程详见随同竞争性磋商文件一起的附件。各供应商注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，榆林市政府采购工程类/服务类/服务类项目供应商信用承诺书、投标人、投标人委托代理人员的承诺事由为“公共资源交易平台所有活动+项目名称”。上传的承诺附件内容格式与竞争性磋商文件提供的信用承诺书格式一致，上传的投标人、投标人委托代理人员的信用承诺书附件需将网页截图附在投标响应文中，未按要求承诺及上传相应的承诺附件一律视为未承诺，按无效投标处理。自主上报信用承诺书具体事项如下：1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/服务类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写公共资源交易平台所有活动+项目名称；承诺附件：按竞争性磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为1年。2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写公共资源交易平台所有活动+项目名称；承诺附件：按竞争性磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期。3.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写公共资源交易平台所有活动+项目名称；承诺附件：按竞争性磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期。4.承诺事项名称：《投标信用(保证金）承诺书》；；承诺事由：填写公共资源交易平台所有活动+项目名称；承诺附件：按竞争性磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期。注：①法人直接参与投标无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺；②不见面开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。33磋商说明磋商环节采用腾讯视频会议方式进行，请提前下载腾讯视频会议APP,不见面开标结束后进入腾讯视频会议等候室等候一对一磋商，不得擅自离开以免错过磋商。腾讯视频会议号码“684 159 576”。投标代表人入会以后将名称修改为单位简称。本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以竞争性磋商文件内容为准。本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以竞争性磋商文件内容为准。本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以竞争性磋商文件内容为准。（二）供应商须知A总则1、说明1.1本竞争性磋商文件仅适用于本竞争性磋商公告中所叙述货物、工程及服务采购。1.2本次采购属政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。1.3本次招标采用竞争性磋商的方式。1.4本磋商文件的解释权属于榆林市正源恒项目管理有限公司所有。2、合格的供应商2.1合格的供应商：满足下列资格条件且有能力提供项目所需工程施工的供应商。2.2资格条件2.2.1供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及竞争性磋商文件规定的供应商特定资格条件。2.3供应商必须从采购代理机构获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效文件，此文件仅作为本次磋商使用。2.4法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。2.5是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。2.6供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。3、现场勘察3.1各供应商在获取磋商文件后，自行勘察现场。采购人、采购代理机构不组织各投标供应商进行现场勘查。若对磋商文件提出的疑问，尽快与采购人、采购代理机构负责人进行联系。凡因投标供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、现场勘察不到位或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。4、投标费用4.1投标供应商应自行承担其编制投标响应文件、递交投标响应文件、参加开标、进行标书澄清等投标过程所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对上述费用不付任何责任。5、磋商内容的合格性和合法性5.1磋商内容应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。6、竞争性磋商响应文件内容的真实性6.1供应商应保证其竞争性磋商响应文件中所提供的所有磋商资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因竞争性磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。7、磋商过程的监督和管理7.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性磋商过程的监督管理职责。8、保密8.1参与招标活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。B竞争性磋商文件9、竞争性磋商文件的组成9.1竞争性磋商文件包括以下内容：（1）竞争性磋商公告（2）供应商须知前附表及供应商须知（3）评标方法（4）商务要求（5）政府采购合同（参考格式）（6）采购内容（7）竞争性磋商响应文件格式（8）附件9.2除9.1内容外，采购代理机构以书面形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购代理机构和供应商起约束作用。9.3采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。9.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9.3.2根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；9.3.3根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；9.3.4《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号；9.3.5《******关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号；9.3.6《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；9.3.7《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；9.3.8《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）；9.3.9《政府采购贫困地区农副产品实施方案》--（财库〔2019〕41号）；9.3.10《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；9.3.11《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）。9.3.12 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关 于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资 难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按 照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身 资 金 需 求 ， 登 录 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资 平 台 （http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、长安银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。10、竞争性磋商文件的澄清采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。在规定的时间内供应商对采购活动文件无异议的，视为供应商完全响应竞争性磋商文件并接受采购活动文件中约定的主要条款。在规定时间后提出的质疑，采购人或采购代理机构不予答复。否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。11、竞争性磋商文件的修改11.1在采购活动截止前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可以对竞争性磋商文件进行修改，也可以在解答各供应商提出的澄清问题时，修改采购活动文件。11.2竞争性磋商文件的修改以书面形式通知领取采购活动文件的各供应商，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力并具有约束力；供应商在收到该通知后应立即以传真、电子邮件等有效形式予以确认。11.3为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对采购活动文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟响应文件截止日期，并以书面形式通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。C竞争性磋商响应文件的编制12、磋商语言和磋商货币12.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。12.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。13、竞争性磋商响应文件的组成13.1供应商编写的竞争性磋商响应文件应包括“第七章竞争性磋商响应文件格式”的所有内容，具体见竞争性磋商响应文件格式；13.2供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。13.3上述文件应当按照竞争性磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。14、竞争性磋商响应文件格式14.1竞争性磋商响应文件包括本须知第10条中规定的内容，供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的竞争性磋商响应文件全部格式。15、磋商报价15.1所有磋商均以人民币报价。15.2供应商依据竞争性磋商文件提供的货物及服务要求等资料并自行考虑风险因素计算磋商报价，一旦成交，磋商报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。15.3供应商应对所列的所有货物、服务进行响应，不得将采购内容拆开磋商。15.4采购人只接受供应商提供的唯一磋商响应方案，不接受备选方案。15.5凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。16、磋商有效期16.1磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件均保持有效。16.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须在2日内以书面形式予以答复。17、磋商保证金17.1根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。17.2投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，将公示后的截图附在投标响应文件中（截图须体现项目名称），格式详见竞争性磋商文件格式。18、备选磋商方案18.1除磋商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。19、竞争性磋商响应文件的份数和签署19.1本项目采用电子化投标的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。19.2电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。19.3电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商响应文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。19.4制作电子磋商响应文件。电子磋商响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、400998000019.5除投标人对错处作必要修改外，投标响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。19.6投标人名称应填写全称，投标响应文件必须逐页加盖投标人公章。19.7采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。19.8未按上述要求编制及签署的投标响应文件视为无效投标响应文件。D竞争性磋商响应文件的提交20、投标响应文件的递交20.1无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。20.2电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。20.3采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改竞争性磋商文件延长磋商截止时间。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。20.4采购人及采购代理机构将拒绝接收竞争性磋商文件规定的磋商截止时间之后递交的任何竞争性磋商响应文件。21、竞争性磋商响应文件的修改与撤回21.1供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。21.2当修改的内容影响投标响应文件编制时，将书面通知供应商最新发布的答疑文件，并使用该文件重新编制投标响应文件，使用旧版竞争性磋商文件或旧版答疑文件制作的投标响应文件，按无效响应文件处理。21.3磋商截止时间后，供应商不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。21.4从磋商截止期至供应商在磋商响应函格式中确定的磋商有效期之间，供应商不得撤销其磋商。E磋商与评标22、竞争性磋商会议时间和地点22.1采购代理机构在规定的磋商截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定组织竞争性磋商，磋商时所有供应商代表自愿参加。22.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。23、磋商程序23.1采购代理机构按竞争性磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的竞争性磋商响应文件。供应商应派代表参与开标会议。23.2磋商时，各供应商在开标截止时间前至少提前一小时内登录“不见面”开标系统登录，供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束。23.3开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同，解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段，最终导入标书进入评审。23.4初步评审：（1）磋商小组对依法对供应商的资格证明文件进行审查，不符合竞争性磋商文件要求的按无效磋商响应处理，不得进入后续评审，签字确认检查结果；（2）磋商小组对投标响应文件进行符合性审查，不符合竞争性磋商文件要求的按无效磋商响应处理，不得进入后续评分，签字确认检查结果。23.5相应文件澄清：初步评审时，磋商小组可以要求供应商对文件中含义不明确、同类问题表述不一致、文字和计算错误等内容作出必要澄清说明。23.6召开磋商会议：磋商小组与供应商分别进行磋商，磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求及合同条款，实质性变动作为磋商文件的有效组成部分，供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组要求重新提交响应文件。23.7综合评分：磋商小组按照磋商文件规定的评审标准进行打分，最后汇总每个供应商各项评分，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。23.8采购人确定供应商：在评审结束后2个工作日内，采购代理机构将评审报告报送采购人确认，采购人在收到评审报告后5个工作日内，从候选供应商中按照排序由高到低原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。23.9发布成交公告：在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告及磋商文件，同时向成交供应商发出成交通知书。23.10有效供应商不足三家的，按照相关法律、法规及有关规定执行。24、评审组织及评审原则24.1磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家，3人以上的单数人数组成，评审专家不得少于成员总数的2/3，磋商小组专家成员在陕西省政府采购网专家抽取管理系统中随机抽取。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。24.1.1磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避，已经进入的应当更换：24.1.1.1采购人或供应商的主要负责人的近亲属；24.1.1.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；24.1.1.3与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；24.1.1.4曾因在招标、评审以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。24.1.2磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。24.1.3评标采用保密方式进行。24.2评审原则24.2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。24.3评审24.3.1竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。24.3.2在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。24.3.3如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。24.3.4竞争性磋商响应文件的符合性检查24.3.4.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。24.3.4.2计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果“磋商报价一览表”中的总价与磋商的其他文件中的总价不一致，以“磋商报价一览表”中的总价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。24.3.4.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。24.3.4.4在详细评审之前，根据本须知第24.3.4.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，完全响应，不得负偏离。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。24.3.4.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成实质性响应，按无效磋商处理，内容如下（但不限于）：24.3.4.5.1磋商响应函：加盖投标人公章，且经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；24.3.4.5.2法定代表人授权书：投标响应文件法定代表人授权书（法人直接投标除外）的合法性或有效性符合竞争性磋商文件规定的；24.3.4.5.3投标响应文件签署、盖章：签署、盖章均符合竞争性磋商文件要求，且无遗漏。24.3.4.5.4投标有效期：有投标有效期且有效期达到竞争性磋商文件要求的；24.3.4.5.5虚假材料：未提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的；24.3.4.5.6实质性条款响应:投标人技术响应符合竞争性磋商文件要求且未出现重大偏离；24.3.4.5.7投标保证金：本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现项目名称，承诺公示日期为从竞争性磋商文件获取之日起至投标截止日前）；24.3.4.5.8投标报价：投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合竞争性磋商文件要求；未超出采购预算或竞争性磋商文件规定的最高限价，未低于成本，未形成不正当竞争；24.3.4.5.9商务响应：投标响应文件在商务响应方面未附加采购单位难以接受的条件；24.3.4.5.10其他：完全理解并接受法律法规和竞争性磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性磋商文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。24.3.5竞争性磋商响应文件的详细评审24.3.5.1磋商小组将按照本须知第24.3.4.5条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。24.3.6成交候选人的确定24.3.6.1磋商小组依据本磋商文件“评标方法”，对竞争性磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提交书面评标报告，并推荐1-3名供应商为成交候选人。24.3.6.2采购人根据磋商小组提交的评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。24.3.6.3磋商小组经评审，认为有效供应商不足3家的，可以否决本次磋商、投标。所有磋商被否决后，招标人应当依法重新招标。24.3.6.4提交最后报价的供应商为2家时，可以继续进行磋商的情形：（一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；（二）政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）。24.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的响应文件相互混装；（六）法律规定的其他串标情形。25、评审过程的保密25.1磋商后，直至授予成交人合同为止，凡属于对竞争性磋商响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交人候选人的推荐情况等均严格保密。25.2在竞争性磋商响应文件的评审、成交人候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其成交资格。25.3成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。26、评审方法26.1按照中华人民共和国财政部第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号，本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存一至三名成交候选供应商。27、评审程序27.1按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、符合二次报价条件的供应商进行二次报价（所有报价在公示前均不公开宣布）、比较与评审、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。28、质疑提出与答复供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。28.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm28.2质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。28.2.1质疑函应当包括下列内容：（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。28.3在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。28.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；（3）未在法定期限内提出质疑的；（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；（6）以非法手段取得证据、材料的；（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。28.5质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。28.6供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。28.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。28.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。28.9质疑函递交地址：陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室联系人：榆林市正源恒项目管理有限公司（业务部）联系方式：18109124089F合同授予29、合同授予标准29.1本磋商项目合同将授予按本须知第24.3.6条所确定的成交供应商。30、成交通知书30.1在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告及磋商文件，同时向成交供应商发出成交通知书。30.2成交通知书作为签订合同的依据，并成为合同的一个组成部分。31、签订合同31.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起10日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件订立书面合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。31.2成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；31.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。31.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。G重新采购32、重新采购32.1磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；（四）报价未超过采购预算的供应商不足3家的。32.2提交最后报价的供应商为2家时，可以继续进行磋商的情形：（一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；（二）政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）。H纪律和监督33、对采购人的纪律要求采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。34、对供应商的纪律要求供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。35、对磋商小组成员的纪律要求磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。36、对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。37、投诉供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。J其它事项38、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并依法承担相应法律责任。39、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。第三章评标方法一、评审方法1、本项目采用综合评分法进行评审，总分为100分。2、磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，不符合竞争性磋商文件要求的按无效磋商响应处理，不得进入后续评审，签字确认检查结果；磋商小组对投标响应文件进行符合性审查，不符合竞争性磋商文件要求的按无效磋商响应处理，不得进入后续评分，签字确认检查结果。通过资格和符合审查的供应商进行二次报价（所有报价在公示前均不公开宣布）、综合比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。3、评审分值：详见评审表4、竞争性磋商文件打分表要求提供的证明资料需在投标响应文件中附响应复印件或扫描件，以备磋商小组成员审查。5、特殊情况：1）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组成员应当将其作为无效投标处理。2）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。3）得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。4）磋商小组评分超出评分标准范围的、各磋商小组对客观评审得分不一致的和磋商小组认定评分畸高畸低的，磋商小组应当当场修改。6、定标1）最终得分=取其磋商小组成员的平均分；按得分由高到低顺序排列，推荐3名成交候选供应商，并编制评审报告，评标结果由全体磋商小组成员签字确认。2）符合①市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；②政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）的情形，可以推荐2家成交候选供应商。3）采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交供应商，以成交复函通知采购代理机构。二、评审程序1、初步评审1）资格性审查1、投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；2、投标人须提供有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时提供有效的安全生产许可证；3、拟派项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人，提供无在建声明。4、财务状况报告：提供企业赋码后的2024年财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；5、税收缴纳证明：提供2024年06月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税），依法免税的单位应提供相关证明材料；6、社会保障资金缴纳证明：提供2024年06月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；8、信用记录：提供《书面声明函》（按给定格式填写），投标人资质基本信息应在陕西建设网“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”企业库中可查询（外省进陕企业需提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页查询截图）；不得列入国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业名单；不得列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人名单；不得列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录”记录名单；不得列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。需提供网页截图及信用中国报告（无需提供第六项信用承诺信息部分）加盖投标人公章（截图日期应在本项目所属投标有效期内）；9、身份证明书：法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；10、自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用(保证金）承诺书》。（具体操作格式及要求详见采购文件）；11、本项目专门面向小微企业采购，满足要求的小微企业须提供管理办法规定的《小微企业声明函》并对真实性负责；12、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。2）投标响应文件有效性、完整性检查（符合性审查）按照以下内容对投标响应文件进行符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。1、符合性审查表序号符合性审查项通过条件1响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）响应文件中的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。2响应文件组成符合“竞争性磋商响应文件格式”的要求3响应文件签署、盖章签署、盖章符合竞争性磋商文件要求，且无遗漏。4响应文件有效期符合竞争性磋商文件的要求。5响应文件的语言及计量单位符合竞争性磋商文件的要求。6磋商报价同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价表填写符合要求；（3）报价货币符合竞争性磋商文件要求；（4）未超出采购预算或竞争性磋商文件规定的最高限价。7实质性条款响应完全响应竞争性磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。8合同条款完全理解并接受竞争性磋商文件合同条款的要求。9其他完全理解并接受法律法规和竞争性磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。10响应方案供应商自行合理编制针对本项目的响应方案。未按要求编制的视为无效方案。2、详细评审评审分值结构表序号评分项评分标准1投标报价（30 分）按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理 的通知》（财库[2007]2 号）的有关规定：价格分采用低价优先 法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评 标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照 下列公式计算：投标报价=（评标基准价/投标报价） ×价格权 值 × 100本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠；2主要施工方案与技 术措施（15 分）根据供应商提供的主要施工方案与技术措施进行评审，方案中 存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 15 分，扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛 盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的 情形等任意一种情形。3质量保证体系及措施（6 分）根据供应商提供的质量保证体系及措施进行评审，方案中存在 缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 6 分，扣完为止。内容 缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容 不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、 涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形 等任意一种情形。4安全生产保证措施（6 分）根据供应商提供的安全生产保证措施进行评审，方案中存在缺 陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 6 分，扣完为止。内容缺 陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不 完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉 及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形。5确保文明施工、环境保护的组织措施（6 分）根据供应商提供的确保文明施工、环境保护的组织措施进行评 审，方案中存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 6 分， 扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特 性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、 内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不 可能实现的情形等任意一种情形。6施工进度计划及保 证措施（5 分）根据供应商提供的施工进度计划及保证措施进行评审，方案中 存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 5 分，扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛 盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的 情形等任意一种情形。7劳动力计划、设备 配备情况（5 分）根据供应商提供的劳动力计划、设备配备情况进行评审，方案 中存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 5 分，扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛 盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的 情形等任意一种情形。8紧急情况应对措施（5 分）根据供应商提供的紧急情况应对措施进行评审，方案中存在缺 陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 5 分，扣完为止。内容缺 陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不 完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉 及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形。9成品保护和工程保 修管理措施（5 分）根据供应商提供的成品保护和工程保修管理措施进行评审，方 案中存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 5 分，扣完为 止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情 形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前 后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实 现的情形等任意一种情形。10对本工程的重点难点分析及对策（8分）根据供应商提供的对本工程的重点难点分析及对策进行评审， 方案中存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣8 分，扣完 为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的 情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容 前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能 实现的情形等任意一种情形。11新技术、新产品、新工艺、新材料应用（4 分）根据供应商提供的新技术、新产品、新工艺、新材料应用进行 评审，方案中存在缺陷的，每有 1 处扣 1 分，每项最多扣4 分， 扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特 性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、 内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不 可能实现的情形等任意一种情形。12类似业绩（5 分）（2021 年 01 月 01 日至今）已完成的类似业绩。每提供一个得 2.5 分，最高不超过 5 分。需提供合同签订的首页、合同 金额 所在页、合同内容页、签字盖章页作为证明。第四章商务要求条款号条款名称内 容1项目概述采购人名称：吴堡县农业农村局地 址：吴堡县新建街155号项目名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程资金来源：财政资金2地点吴堡县3工期90天。4合同价款1.合同价即成交价，供应商应在报价表中标明完成本次招标所要求的工程验收合格的所有费用，包括工程费、服务费（含保险）、人工费、税金等其他一切相关费用。报价表中标明本次服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。2.合同采用综合单价法，不受市场价变化的影响。付款方式合同签订开工后支付合同价的40%作为预付款，之后按工程进度付款，工程完工后支付至合同价款的80%，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清（以最终评审审计价为准）。5验收项目实施后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收达不到采购人要求工程质量要求的，由供应商承担不良后果。6技术支持技术支持：提供全年7×24小时的技术咨询服务。7质量标准质量标准：符合国家及相关部门规定验收合格标准。8工期延误投标人应在合同规定期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。9知识产权知识产权：投标人应保证投标设备及服务或施工不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承但。10违约责任违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。第五章政府采购合同（参考格式）建设工程施工合同发包人：承包人：年月日第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：。6.工程承包范围：施工图设计、变更、工程量清单所包含的全部内容及发包文件规定和图纸审查纪要。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写)（小写：¥：XX元）。（1）其中：安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：，联系电话六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字盖章生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：项目负责人：委托代理人：经办人：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款本合同专用条款未约定的执行通用条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单以及其他合同文件。1.1.2合同当事人及其他相关方按发包人委托执行。1.3法律适用于合同的其他规范性文件无。1.4标准和规范适用于工程的标准规范包括：现行国家标准、规范；现行行业标准、规范；地方性有关技术规程、规定。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、招标最高限价或预算书、其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内；发包人向承包人提供图纸的数量：2套；发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、开工报告及完整竣工决算资料；承包人提供的文件的期限为：根据发包人要求；承包人提供的文件的数量为：2套；承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件之日起7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人根据施工需要,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续;场外道路若因承包人原因造成损坏,承包人应负责及时修复并承担相关费用。承包人负责修建、维修、养护和管理其他场内临时道路及其它设施。建设单位、代建单位和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路及其它设施。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:红线范围内施工道路均由承包人负责修建,若损坏应负责及时修复。承包人负责修建、维修、养护和管理施工现场所需的其他场内临时道路交通及其他设施。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款1.11。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。允许调整合同价格的工程量偏差范围：总工程量的10%。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：；发包人对发包人代表的授权范围如下：①、现场工程质量、进度的签认权；②、现场变更量的认可权；③、工程进度付款的认可权；④、协调现场各方关系。发包人派驻的工程师按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：发包人派驻工程师发现施工质量问题，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。承包人按发包人要求停止施工，妥善保护已完工程，实施发包人派驻工程师意见后向其提出复工要求，发包人派驻工程师同意后继续施工。发包人派驻工程师在履行合同的过程中，发现承包人的管理人员、施工人员不称职或不能履行合同约定的义务时，有权书面向承包人提出要求撤换不称职的人员。承包人应在接到发包人通知后7天内撤换，否则应承担相应的责任。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款2.4.2。3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：1、施工单位工程竣工报告；2、监理单位工程竣工质量评估报告；3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告；4、设计单位设计文件及实施情况检查报告；5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录；6、竣工验收存在问题整改通知书；7、竣工验收存在问题整改验收意见书；8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书；9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）；10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）；12、工程质量保修合同（书）；13、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）；14、竣工图（包括智能建筑分部）。承包人需要提交的竣工资料套数：2套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15日内。承包人提交的竣工资料形式要求：工程资料档案整理规定。（2）承包人应履行的其他义务：执行通用条款3.1。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：XX；建造师执业资格等级：XX；建造师注册证书号：XX；承包人对项目经理的授权范围如下：工程质量、进度、合同、安全和信息等管理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：确保每周在工地工作时间不得少于5天或无故缺失，否则发包人有权按日扣除违约金1000元，外出3天以上必须取得发包人的许可。离开现场须向发包方现场代表或主管领导请假；擅自离开施工现场每天承担违约金1000元（人民币）。施工期间，未经发包人同意，项目经理不许更换。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款3.2。3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款3.2。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行通用条款3.2。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款3.3。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款3.3。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款3.3。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款3.3。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款3.3。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款3.6。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：执行通用条款4.1。关于监理人的监理权限：执行通用条款4.1。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担费用。4.2监理人员关于监理人的约定：按监理规范要求配备总监理工程师和土建、安装、环保、试验相关专业监理工程师或监理员。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；若因承包人原因导致工程质量未达到合格标准，由承包人负责整改直至达到合格标准。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验槽、基础、主体等分部验收；专项验收、竣工验收。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求，延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款6.1。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款6.1。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款6.1。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：100%支付；发包人应当在承包人开工后7天内将安全文明施工费用拨付给承包人。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）开工前3天承包人须向监理人及发包人提供施工组织设计壹式肆份。（2）每周五，须提供下周施工进度计划表壹式两份。工程师确认的时间：接到相关文件后七天内审定确认或提出修改意见。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在工程开工14天前，承包人向发包人及监理提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督；在每月25日前提供当月进度统计报表和下月进度计划表，在施工过程中，因承包人的原因导致工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，采取改进措施额外产生的费用由承包人承担。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人应按协议条款约定的时间（7天内）予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款7.2。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：以监理人的通知为准。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）工期不允许延误，若影响到发包人使用时应赔偿由此给发包人造成的损失。（2）在施工过程中因设计变更引起承包人不能正常施工，承包人应随时进行工种调整，不计取误工费，经发包人和监理单位确认后工期顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：以延误的日历日计算，每延误一天，承担违约金3000元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约赔偿金最高限额为合同价的5‰。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）烈度为8度及以上的地震、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾；（2）八级及以上持续1天的大风；（3）持续降雨72小时以上，或24小时连续雨量达150mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的所有材料、设备必须符合国家标准，并有必要的相关证件，材料进场必须经发包人和监理单位共同验收合格后方可使用，否则发包人有权要求承包人退货。如因材料、设备质量造成的工程损失由承包人负全部责任。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：要求承包人在施工组织设计中明确，在开工前报监理人认可。施工现场需要配备的试验设备：要求承包人在施工组织设计中明确，在开工前报监理人认可。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款9.4。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：各项工程设计原则上不予变更。如因设计原因确需变更的，要上报发包人审批。经发包人和监理签证后方可施工。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:1、变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该单价变更工程费用。2、工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础换算新单价或价格。3、变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照当地市场信息价及相关文件委托有造价资询资质的第三方造价单位重新组合综合单价，确定新的价格。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价和暂定价10.7.1暂估价材料和工程设备的明细详见：工程量清单和发包文件。10.7.2承包人直接实施的暂估价项目的约定：按实际工程量据实预算。10.7.3发包人和承包人约定定的暂定价材料：工程项目采用固定总价合同不予认质认价。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：本合同采用固定总价合同，主要材料价格不予调整，。关于基准价格的约定：以榆林市信息价计入预算的，以施工图预算编制当期的材料价格信息价为基准价，与施工阶段当期发布材料信息价对比确定调整幅度。以市场价计入施工图预算的，以施工图预算编制市场价为基准价，与施工当期市场价对比确定调整幅度。榆林市信息价没有的材料，参照陕西省政府发布的材料信息价（施工图预算编制当期）的材料信息价。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、固定总价合同。综合单价包含的风险范围：除自然灾害引起主要材料价格变化外，所有材料价格不给予调整。风险费用的计算方法：执行通用条款12.1。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格。（2）风险范围之外的价格变化，由发包人承担或受益；因承包人原因导致工期延误的，材料和设备价格上涨的风险由承包人承担。（3）施工期间法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款，本工程作相应调整。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：进场开工后7日内。预付款扣回的方式：按工程进度款一次性扣回。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人必须每周5将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交监理工程师。监理工程师应于承包人递交已完工程量报告后7日内进行确认并完成发包人审核工作。。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：分部工程完成前。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：承包人进场开工7日内、工程完工后、竣工验收合格后、竣工决算审计后、保修期满后向监理人报送工程联系单，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：签订合同开工后支付合同价40%的预付款，随后按工程进度约定分两期支付工程款，每期支付20%，不预留质保金，在项目决算评审、审计并竣工验收后，一次性付清剩余20%工程款。保修期按国家规定执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后三日内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后三日内。（2）发包人支付进度款的期限：原则上按施工进度拨付工程款，当工程进度款因财政原因不能按实拨付到位时,承包人不得以此为由，影响工程正常施工进度。13.验收和工程试运行13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日起7日内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款13.2。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款13.2。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后15天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程完工，承包人在通过每项单项工程（或全部建设项目）竣工验收后30日内向发包人提交竣工结算报告及结算资料，发包人在收到后20日内审查完毕并确认或给出审查修改意见，并报送审计、财政部门审计（评审），收到审计（评审）报告后15日内向承包人支付工程竣工结算价款。竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算报送价格；（2）发包人已支付承包人的款项；应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）审计部门所需要的其它材料。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：监理工程师在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后30天内进行核实后由建设单位详细复核，报由审计局进行审查，审查完毕，给予审查意见，审查意见经发包人及承包人认可后，出具工程造价咨询审查报告，三方（发包人、承包人、审计单位）确认的审计决算结果作为最终结算的依据。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清证书14天内。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，期限为24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留最终审计结果的5%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：不计息15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：法定最低保修年限。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款执行16.1。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行16.1。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行16.1。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行16.1。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：其他与本合同约定无关行为。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行16.2。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：向发包人支付合同总价款的20%作为违约金。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴.陕西地区发生7级以上的地震；⑵.榆林地区持续1天10级以上的大风；⑶.持续降水24小时且降雨量为210mm以上；⑷.其它：政府部门发文禁止施工的情况。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为所有进入现场的职工办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担责任，并依法进行经济赔偿。18.2其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理，费用自理。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：工程质量保修书附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为两年；3．装修工程为两年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；5．供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为两年；7．其他项目保修期限约定如下：/。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：项目负责人：第六章采购内容工程量清单工程项目清单费用汇总表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程第1页共1页序号项目名称金额（元）1吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程合计工程项目清单费用汇总表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程第1页共1页序号项目名称金额（元）1吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程合计分部分项工程项目清单计价表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程专业/标段：市政工程第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额（元）综合单价合价光伏防治区1040201022001水平沟1.断面：300mm/900mm*300mm（h）2.人工挖填土方m15002050103019001编织袋土坎砌筑1.材料品种：编织袋、土m33603010401002001浆砌砖挡墙1.材料品种：实心砖墙2.尺寸：0.37*2.5m（h）m346.254040501017001混凝土排水沟1.土类别：一、二类土2.断面：40*40cm3.垫层：200mm3:7灰土4.壁厚：15cm厚C20混凝土m160100m钢筋混凝土蓄水池5010103001001平整场地1.场地找平、碾压m22806040101003001挖基坑土方1.土类别：一、二类土2.挖土深度：4.5mm3551.817040103001001沟槽、基坑回填方1.密实度：0.952.材料品种、规格：3:7灰土m321.68040103001002沟槽、基坑回填方1.密实度：0.952.材料品种、规格：素土m3350.559010401002002实心砖墙1.墙体类型：导流墙2.墙体厚度：240mmm34.3210010501001001基础垫层1.厚度：10cm2.材料品种、强度要求、配比：C15m36.1611010502003001筏形基础1.混凝土强度等级：C302.基础类型：满堂基础m317.4712010502006001钢筋混凝土柱1.混凝土强度等级：C302.截面形式：矩形m31.15分部分项工程项目清单计价表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程专业/标段：市政工程第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额（元）综合单价合价13010502010001钢筋混凝土墙1.混凝土强度等级：C302.墙体厚度：300mm3.墙体形式：直形墙m326.2814010502010002钢筋混凝土墙1.混凝土强度等级：C302.墙体厚度：120mm3.墙体形式：弧形墙m30.3815010502011001钢筋混凝土梁1.混凝土强度等级：C302.梁形式、截面形式：矩形m31.6616010502013001实心楼板1.混凝土强度等级：C302.板形式：平板m39.7517010506001001现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：圆钢10以内t0.218010506001002现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：螺纹钢10以上（含10）t4.219010607006001钢梯1.钢梯形式：钢梯2.构件涂（镀）层要求：刷底漆、面漆t0.1120010905003001止水带1.止水带材料种类：钢板2.止水带尺寸：31.2mm31.221010902001001顶板顶部防水1.种植土500mm2.50厚细石混凝土保护层3.单层SBS改性沥青卷材4.20厚水泥砂浆找平层5.钢筋混凝土顶板m258.24分部分项工程项目清单计价表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程专业/标段：市政工程第3页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额（元）综合单价合价22010902001002外墙卷材防水[项目特征]1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层2.7厚（4+3）SBS防水层3.防水混凝土外墙[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.铺防水卷材1.20厚水泥砂浆找平层2.单层SBS防水层3.混凝土外墙m297.2823010902001003底板卷材防水[项目特征]1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层2.7厚（4+3）SBS防水层3.防水混凝土外墙[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.铺防水卷材2.7厚（4+3）SBS防水层3.防水混凝土外墙[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.铺防水卷材1.20厚水泥砂浆找平层2.单层SBS防水层3.混凝土底板m248.7624010902001004顶棚卷材防水[项目特征]1.7厚（4+3）SBS防水层2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆3.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底4.素水泥一道甩毛[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.铺防水卷材1.10厚水泥砂浆找平层2.单层SBS防水层3.混凝土顶板m248.76分部分项工程项目清单计价表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程专业/标段：市政工程第4页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额（元）综合单价合价25010902001005内墙卷材防水[项目特征]1.7厚（4+3）SBS防水层2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆，压实抹光3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平4.8厚1：1:6水泥砂浆打底扫毛5.刷界面剂一道[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.铺防水卷材1.20厚水泥砂浆找平层2.单层SBS防水层3.混凝土内墙m2102.9626010902001006地面卷材防水[项目特征]1.水泥砂浆地面2.两层7厚（4+3）SBS防水层[工作内容]1.基层处理2.铺防水卷材3.铺保护层1.20厚水泥砂浆找平层2.单层SBS防水层3.混凝土垫层m261.5627010503016001其他构件1.构件的类型：上人孔井盖2.构件规格：①10003.混凝土强度等级：C20m30.0828040601033001井、池渗漏试验1.水池渗漏试验m310029010503015001通风管1.详见05S804-177,178m330040504001001水池阀门井1.阀门井座1绿化工程31050103001001油松1.种类：油松2.株高：1.5m株75032050103017001穴播种草1.草籽种类：紫花苜蓿|2.养护期：1年m260000.3合计措施项目清单计价表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程专业/标段：市政工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征或工作内容计量单位工程数量金额（元）综合单价合价一通用措施1041201001001安全文明施工措施费项12041201004001冬雨季施工增加费项13041201003001夜间施工增加费项14041201002001二次搬运费项15041201005001测量放线定位复测费项1二专业措施104B001施工与生产同时进行增加费项1204B002有害身体健康环境中施工增加费项1合计其他项目清单计价表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项自水土保持工程第1页共1页专业/标段：市政工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价1暂列金额1.12专业工程暂估价2.13计日工3.13.23.34总承包服务费4.1发包人供应材料保管费4.2发包人发包专业工程管理服务费协调与管理4.3发包人发包专业工程管理服务费协调、管理并提供配合服务5合同中约定的其他项目5.1优质工程增加费5.2智慧工地增加费合计注：1表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。专业工程暂估价明细表工程名称：吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程专业/标段：市政工程第1页共1页序号专业工程名称暂估金额（元）确认金额（元）不含税的调整金额±（元）备注不含税价格增值税含税价格不含税价格增值税含税价格A1B1C1A2B2C2D=A2-A11本页小计合计注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额第七章竞争性磋商响应文件格式采购项目编号：（正/副本）吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程竞争性磋商响应文件供应商名称（公章）法人或授权人签字或盖章：年月目录第一部分响应函（采购人名称）：1.我单位收到贵公司（项目名称、项目编号）磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。我方愿以大写人民币，小写￥元的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。2．我方已详细审核全部竞争性磋商文件。3．我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。4．若我方中标，我方保证按工期内完成本工程。5．若我方中标，我方保证工程质量等级达到。本工程项目经理为。6．若我方中标，我方保证达到安全文明施工达到文明工地标准。7．我方同意所提交的竞争性磋商响应文件在竞争性磋商文件的磋商须知中规定的磋商有效期内（磋商有效期为90天）有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8．在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交人通知书和本竞争性磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。9.我方提交响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。10．我方理解你方不负担我们的任何磋商费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回竞争性磋商响应文件。11．我方完全接受并响应竞争性磋商文件、答疑文件、评审办法、采购控制限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。12.同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。13.所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：联系地址：邮政编码：电话：传真：供应商名称（盖章）：供应商法定代表人签字或盖章：日期：第二部分第一次磋商报价表项目编号：项目名称：投标总价（人民币）小写金额： 大写金额： 投标人（公司名称）工期工程质量投标声明法人代表或被授权代表：（盖章或签字）投标人：（盖单位章）日期：磋商分项报价表（以计价软件格式为准）第三部分资格证明文件竞争性磋商响应文件中附以下资质证明文件的复印件加盖公章。1、供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；2、供应商按照竞争性磋商文件要求提供本项目所需要的其他资质证明材料。3、其他可以证明供应商实力的文件。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（采购人名称）：我公司特此声明我公司符合以下所列情况:1、具有独立承担民事责任的能力;2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;6、法律、行政法规规定的其他条件。7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。供应商：(盖公章)法定代表人或被授权人：（签字）日期：年月日法定代表人证明书致： （采购代理机构名称）企业法人企业名称法定地址邮政编码工商登记机关税务登记机关机构代码证号法定代表人姓名性别职务联系电话传真法定代表人身份证复印件（粘贴处）法定代表人（签字并盖章）（公章）年 月 日 法定代表人授权委托书榆林市正源恒项目管理有限公司：现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵公司组织的《项目名称》（项目编号：）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。授权代表姓名（签字）：________________性别：_______________职务：________________电话：_______________通讯地址：___________________授权有效期：法定代表人身份证复印件（一面）授权代表身份证复印件（一面）法定代表人身份证复印件（另一面）授权代表身份证复印件（另一面）供应商名称（加盖公章）法定代表人：（签字并盖章）日期：年月日备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人证明书。项目经理无在建工程承诺书（采购人名称）：我方在此声明，我方拟派往（招标项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日书面声明函吴堡县农业农村局、榆林市正源恒项目管理有限公司：我方作为项目名称：（项目编号：）的响应供应商，在此郑重声明：1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。2.我方（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。3.我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。4.我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。特此声明。供应商：名称（盖章）法定代表人：（签章）日期：年月日非联合体声明采购人名称：：本公司就参加（项目名称），（项目编号：），采购活动作出如下郑重声明：本公司保证本项目并非联合体响应，本项目由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的一切后果。特此声明投标人（公章）：法定代表人或授权代表人（签字）：日期：年月日榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书市场主体名称：证件类型：统一社会信用代码证件号码：法人代表：承诺有效期限：年月日—年月日承诺内容：为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：；八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。承诺单位（盖章）：法定代表人（负责人）：法定代表人（负责人）身份证号：承诺日期：注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国(陕西榆林)”网站投标人自主上报信用承诺书附件，须后附网站申报截图。法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。投标人信用承诺书投标人：统一社会信用代码：法人代表：承诺有效期限：年月日—年月日在项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。法定代表人（签章）：投标人（盖章）：承诺时间：年月日注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国(陕西榆林)”网站投标人自主上报信用承诺书附件，须后附网站申报截图。投标（保证金）信用承诺书项目标段：投标人：统一社会信用代码：法人代表：在本项目标段招投标活动中，我公司(单位)自愿作出以下投标信用承诺：(一)能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。(二)不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。(三)若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业(法人)，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号)，自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。法定代表人(签章)：投标人(盖章)：承诺时间：年月日说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国(陕西榆林)”网站投标人自主上报信用承诺书附件，须后附网站申报截图。投标人委托代理人员信用承诺书在项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。承诺有效期限：年月日—年月日投标人：承诺人（签字）：承诺时间：年月日注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国(陕西榆林)”网站投标人自主上报信用承诺书附件，须后附网站申报截图。第4部分供应商概况一、供应商基本信息单位基本情况投标人全称注册地址成立时间登记证号单位性质法定代表人(主要负责人)所属行业上年度营业收入资产总额所获得资质及等级(国家行政部门颁发)经营范围人员情况从业人员总数管理人员数量专业技术人员数量残疾人人数少数民族人数说明1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、投标人应如实填写上述信息。竞争性磋商文件允许联合体投标的联合体各方均应提供。第5部二、企业控股关联关系说明1.供应商在本项目招标活动中，不存在与其它参与投标供应商的负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。1.1管理关系说明：我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。我单位的上级管理单位有。1.2股权关系说明：我单位控股的单位有。我单位被单位控股。1.3单位负责人：2.其他与本项目有关的利害关系说明：。我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。投标人名称（加盖公章）法定代表人或被授权人：（签字或盖章）日期：年月日注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。三、供应商性质中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的中小微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响投标响应文件的有效性。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响投标响应文件的有效性。竞争性磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。小微企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于(小型企业、微型企业)；2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(小型企业、微型企业)；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称(盖章)：日期：备注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商名称（加盖公章）年月日备注：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。监狱企业证明函监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。备注：财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。第五部分供应商参加政府采购活动承诺书未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。（一）质量安全责任承诺书为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。投标人名称（加盖公章）年月日（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（执行陕财办采管[2006]21号文件）为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。投标人名称（加盖公章）年月日陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。承诺单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）地址：邮编：电话：年月日承诺书Ⅱ致：榆林市正源恒项目管理有限公司作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招 标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承 担一切责任及后果。投标单位法定代表人日 期（公章）（签字或盖章）年 月 日承诺书Ⅲ致：榆林市正源恒项目管理有限公司作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三 年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐 瞒实情，愿承担一切责任及后果。投标单位法定代表人日 期（公章）（签字或盖章）年 月 日承诺书Ⅳ致：榆林市正源恒项目管理有限公司作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项 目质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任 及后果。投标单位法定代表人日 期（公章）（签字或盖章）年 月 日承诺书V致：榆林市正源恒项目管理有限公司作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提 交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责 任及后果。投标单位法定代表人日 期（公章）（签字或盖章）年 月 日第六部分响应方案各投标人根据采购内容及评审办法自主编写。一、合同条款响应完全理解并接受竞争性磋商文件合同条款的要求。投标人名称：（加盖公章）年月日二、商务偏离表供应商名称：采购项目编号：序号竞争性磋商文件商务要求竞争性磋商响应文件商务响应偏离情况响应说明说明：1、竞争性磋商响应文件根据磋商文件的商务要求如实填写。2、偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。3、响应说明填写：优于、相同、低于并对偏离情况做出详细的说明。法人代表或被授权代表：（盖章或签字）投标人：（盖单位章）日期：三、类似项目经验一览表供应商名称序号项目名称项目内容合同金额（万元）签订日期12345…注：1、如有类似项目经验请如实填写本表；2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。四、服务承诺书吴堡县农业农村局：我公司对参加此次“吴堡县农业农村局千村光伏项目水土保持工程”所提供的服务做如下承诺：（承诺内容）法人代表或被授权代表：（盖章或签字）投标人：（盖单位章）日期：五、拟投入本项目的人员序号姓名专业职称证书编号在本项目拟任职务备注注：供应商需随此表根据评审办法附相关人员的证明材料复印件。附件关于信用承诺网上公示的通知及操作指南榆林市公共资源交易中心榆交易函（2021）19号榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知各有关交易主体：为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发（2020）329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函（2020）9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：一、时间要求从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。二、承诺事由各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。三、数据核查招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人），招标人委派代表、投标人（供应商），投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。联系人：董婧联系电话：0912-3515062特此通知。附件：信用承诺上报操作指南榆林市公共资源交易中心2021年10月9
投标 / 标书制作要点（原创）
本水土保持工程 土地绿化工程施工涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
