绍兴市安防工程中标结果公示（绍兴市越城区文物保护所2025）
浙江省绍兴市越城区 | 消防工程和安防工程
一、项目编号：ZJDT-R-25043
二、项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程
三、中标（成交）信息
1.中标结果：
序号
中标（成交）金额(元)
中标供应商名称
中标供应商地址
1
总价：683000（元）
浙江省邮电工程建设有限公司
浙江省杭州市上城区凯旋路170号
四、主要标的信息
工程类主要标的信息：
序号
标项名称
标的名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程
越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程
详见采购文件
自合同签订之日起90日历天
瞿云云
浙1332019202003240
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家（单一来源采购人员）名单：
孙继英，吴梦龙（第1标项采购人代表），金明
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
标项
供应商名称
专家1
专家2
专家3
商务技术得分
报价得分
总分
1
浙江省邮电工程建设有限公司
71.5
70.3
72.2
71.33
20.0
91.33
1
浙江省公众信息产业有限公司
50.1
48.7
51.3
50.03
17.5
67.53
1
新瑞数城技术有限公司
46.4
42.7
49.4
46.17
17.39
63.56
标项1
十一、中标（成交）候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额：
1.代理服务收费标准：详见采购文件
2.代理服务收费金额（元）：9220.5
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：绍兴市越城区文物保护所
地址：浙江省绍兴市越城区东浦街道云集路南侧
传真：/
项目联系人（询问）：吴梦龙
项目联系方式（询问）：15925809552
质疑联系人：马思远
质疑联系方式：13706751098
2.采购代理机构信息
名称：浙江东腾利成招标代理有限公司
地址：绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼304室
传真：/
项目联系人（询问）：茹丽萍、冯莹洁
项目联系方式（询问）：13777344612
质疑联系人：陈国琴
质疑联系方式：0575-88137377
3. 同级政府采购监督管理部门
名称：绍兴市越城区财政局
地址：浙江省绍兴市人民东路1187号
传真：/
联系人：张哲钦
监督投诉电话：0575-88266002
附件信息：
最终报价.pdf95.7K
定稿---越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目.docx184.0K
定稿---越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目.docx
最终报价.pdf
专家抽取规则项目编号:ZJDT-R-25043项目名称:越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程抽取方案1抽取方式:自行抽取评审人数:2抽取规则专家隶属库评审专业人数浙江省绍兴市越城区，消防工程和安防工程，2回避单位回避原因回避专家回避原因1/1开标记录表(结果公告)政府采购开标记录表项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）采购方式竞争性磋商开标时间2025-10-2909:30:00开标地点绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼3楼开标室。序号供应商名称总价(总价，元)1新瑞数城技术有限公司785495.1（柒拾捌万伍仟肆佰玖拾伍元壹角）2浙江省公众信息产业有限公司780411.5（柒拾捌万零肆佰壹拾壹元伍角）3浙江省邮电工程建设有限公司683000（陆拾捌万叁仟元整）1/1资格审查记录表(结果公告)政府采购资格审查记项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）采购方式竞争性磋商开标时间2025-10-2909:30:00开标地点绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼3楼开标室。序号供应商资格审查情况情况说明1新瑞数城技术有限公司符合2浙江省公众信息产业有限公司符合3浙江省邮电工程建设有限公司符合1/1符合性审查记录表政府采购符合性评审汇总表项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）采购方式竞争性磋商开标时间2025-10-2909:30:00开标地点绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼3楼开标室。序号供应商符合性情况情况说明1新瑞数城技术有限公司符合2浙江省公众信息产业有限公司符合3浙江省邮电工程建设有限公司符合签名：1/1技术商务评分明细1（专家1）项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）序号评分类型评分项目内容分值范围新瑞数城技术有限公司浙江省公众信息产业有限公司浙江省邮电工程建设有限公司1商务业绩：投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过同类项目业绩的,每个业绩得2分，最高得2分。注：投标文件中提供合同原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供的不得分。0.00-2.000.002.002.002.1商务拟派项目经理具有：1、高级工程师(信息技术应用电子专业）职称证书得2分；2、一级建造师（通信与广电工程专业）执业资格证书得2分；3、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。0.00-6.002.000.006.002.2商务拟派项目技术负责人具有：1、正高级工程师（信息技术系统集成专业）职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考系统规划与管理师证书得2分；3、一级建造师（机电工程专业）执业资格证书得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。0.00-6.002.002.006.002.3商务投入项目团队成员（除项目经理和技术负责人外）具有：1、高级工程师(通信工程专业)职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；3、软考网络工程师2分；4、软考系统集成项目管理工程师得2分；5、一级造价工程师（安装工程专业）注册证书的得2分；6、注册电气工程师得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。同一人具有多个证书的不重复累计得分。0.00-12.004.006.0012.003.1技术1、根据投标人针对本项目提供的对本项目的理解，项目概述是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.401.501.603.2技术2、根据投标人针对本项目提供的项目施工计划、施工方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.401.501.603.3技术3、根据投标人针对本项目提供的产品供货计划、供货验货方案、安装调试、试运行测试方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.301.501.603.4技术4、根据投标人针对本项目提供的项目验收方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.301.501.804.1技术1、根据投标人针对本项目提供的组织机构、质量保证目标、质量保证措施，安全保证措施、环境保证措施方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.301.501.804.2技术2、根据投标人针对本项目提供的工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否完整、合理、规范且可行，是否能提供有效的技术建议等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.201.805.1技术1、整体项目管线走势是否合理、对已有管线的处理方案是否合理，线路的设计是否符合采购人需求，是否结合工程实际情况进行的设计等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.501.902.005.2技术2、根据本项目需求，对主要设备的部署位置，是否有充分合理的计划，是否有合理的经纬度规划等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.601.802.005.3技术3、系统设置配置与使用操作是否符合用户实际需求等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.801.701.805.4技术4、对用户已建成的文保安防系统，阐述如何做好系统接入及统一管理工作，方便用户使用等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.801.602.006.1技术1、根据投标人针对本项目提供的重点难点分析内容是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.501.506.2技术2、根据投标人提供的针对本项目重点难点提出的符合项目实际情况的解决方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.201.606.3技术3、根据投标人针对本项目提供的根据项目特点提出优化建议内容是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.001.201.607技术技术指标响应性：投标人完全响应采购清单中各项服务技术指标要求的得9分。指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。注：涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供的视为负偏离,相应扣分。0.00-9.009.009.009.008技术设备分布的合理性：根据投标人对本项目的理解，提供的主要设备点位分布图(具有经纬度说明)是否具有完整性、具体性、可行性等进行打分。内容完整、合理、规范且可行的得6.8-10分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得3.4-6.7分，内容存在较多瑕疵的得0.1-3.3分，不提供不得分。0.00-10.007.007.008.009.1技术根据投标人售后服务网点、售后团队、响应情况、应急预案等情内容完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.501.509.2技术针对本项目各备品备件、服务承诺以及其它优惠条件内容完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.401.501.5010技术机械设备：投标人自有或租赁登高车1辆得0.5分；自有或租赁吊臂作业车(专项作业车)1辆得0.5分。（如租赁，投标时需提供租赁合同扫描件或复印件并加盖投标人公章。）注：投标文件中提供车辆行驶证复印件或扫描件并加盖投标人公章。0.00-1.000.000.001.0011技术培训方案：根据投标人提供的培训计划包括培训内容、时间、地点、人次等情况是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.501.80合计0.00-80.0046.4050.1071.50专家（签名）：2/6技术商务评分明细2（专家2）项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）序号评分类型评分项目内容分值范围新瑞数城技术有限公司浙江省公众信息产业有限公司浙江省邮电工程建设有限公司1商务业绩：投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过同类项目业绩的,每个业绩得2分，最高得2分。注：投标文件中提供合同原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供的不得分。0.00-2.000.002.002.002.1商务拟派项目经理具有：1、高级工程师(信息技术应用电子专业）职称证书得2分；2、一级建造师（通信与广电工程专业）执业资格证书得2分；3、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。0.00-6.002.000.006.002.2商务拟派项目技术负责人具有：1、正高级工程师（信息技术系统集成专业）职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考系统规划与管理师证书得2分；3、一级建造师（机电工程专业）执业资格证书得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。0.00-6.002.002.006.002.3商务投入项目团队成员（除项目经理和技术负责人外）具有：1、高级工程师(通信工程专业)职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；3、软考网络工程师2分；4、软考系统集成项目管理工程师得2分；5、一级造价工程师（安装工程专业）注册证书的得2分；6、注册电气工程师得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。同一人具有多个证书的不重复累计得分。0.00-12.004.006.0012.003.1技术1、根据投标人针对本项目提供的对本项目的理解，项目概述是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.301.703.2技术2、根据投标人针对本项目提供的项目施工计划、施工方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.301.503.3技术3、根据投标人针对本项目提供的产品供货计划、供货验货方案、安装调试、试运行测试方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.301.301.303.4技术4、根据投标人针对本项目提供的项目验收方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.301.504.1技术1、根据投标人针对本项目提供的组织机构、质量保证目标、质量保证措施，安全保证措施、环境保证措施方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.301.504.2技术2、根据投标人针对本项目提供的工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否完整、合理、规范且可行，是否能提供有效的技术建议等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.301.705.1技术1、整体项目管线走势是否合理、对已有管线的处理方案是否合理，线路的设计是否符合采购人需求，是否结合工程实际情况进行的设计等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.701.701.705.2技术2、根据本项目需求，对主要设备的部署位置，是否有充分合理的计划，是否有合理的经纬度规划等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.301.701.905.3技术3、系统设置配置与使用操作是否符合用户实际需求等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.502.001.702.005.4技术4、对用户已建成的文保安防系统，阐述如何做好系统接入及统一管理工作，方便用户使用等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.301.702.006.1技术1、根据投标人针对本项目提供的重点难点分析内容是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.201.706.2技术2、根据投标人提供的针对本项目重点难点提出的符合项目实际情况的解决方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.000.701.201.706.3技术3、根据投标人针对本项目提供的根据项目特点提出优化建议内容是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.101.201.707技术技术指标响应性：投标人完全响应采购清单中各项服务技术指标要求的得9分。指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。注：涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供的视为负偏离,相应扣分。0.00-9.009.009.009.008技术设备分布的合理性：根据投标人对本项目的理解，提供的主要设备点位分布图(具有经纬度说明)是否具有完整性、具体性、可行性等进行打分。内容完整、合理、规范且可行的得6.8-10分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得3.4-6.7分，内容存在较多瑕疵的得0.1-3.3分，不提供不得分。0.00-10.006.007.707.709.1技术根据投标人售后服务网点、售后团队、响应情况、应急预案等情内容完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.301.709.2技术针对本项目各备品备件、服务承诺以及其它优惠条件内容完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.000.701.301.5010技术机械设备：投标人自有或租赁登高车1辆得0.5分；自有或租赁吊臂作业车(专项作业车)1辆得0.5分。（如租赁，投标时需提供租赁合同扫描件或复印件并加盖投标人公章。）注：投标文件中提供车辆行驶证复印件或扫描件并加盖投标人公章。0.00-1.000.000.001.0011技术培训方案：根据投标人提供的培训计划包括培训内容、时间、地点、人次等情况是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.201.50合计0.00-80.0042.7048.7070.30专家（签名）：4/6技术商务评分明细3（专家3）项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）序号评分类型评分项目内容分值范围新瑞数城技术有限公司浙江省公众信息产业有限公司浙江省邮电工程建设有限公司1商务业绩：投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过同类项目业绩的,每个业绩得2分，最高得2分。注：投标文件中提供合同原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供的不得分。0.00-2.000.002.002.002.1商务拟派项目经理具有：1、高级工程师(信息技术应用电子专业）职称证书得2分；2、一级建造师（通信与广电工程专业）执业资格证书得2分；3、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。0.00-6.002.000.006.002.2商务拟派项目技术负责人具有：1、正高级工程师（信息技术系统集成专业）职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考系统规划与管理师证书得2分；3、一级建造师（机电工程专业）执业资格证书得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。0.00-6.002.002.006.002.3商务投入项目团队成员（除项目经理和技术负责人外）具有：1、高级工程师(通信工程专业)职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；3、软考网络工程师2分；4、软考系统集成项目管理工程师得2分；5、一级造价工程师（安装工程专业）注册证书的得2分；6、注册电气工程师得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。同一人具有多个证书的不重复累计得分。0.00-12.004.006.0012.003.1技术1、根据投标人针对本项目提供的对本项目的理解，项目概述是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.601.001.803.2技术2、根据投标人针对本项目提供的项目施工计划、施工方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.201.803.3技术3、根据投标人针对本项目提供的产品供货计划、供货验货方案、安装调试、试运行测试方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.502.003.4技术4、根据投标人针对本项目提供的项目验收方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.002.001.601.604.1技术1、根据投标人针对本项目提供的组织机构、质量保证目标、质量保证措施，安全保证措施、环境保证措施方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.801.501.504.2技术2、根据投标人针对本项目提供的工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否完整、合理、规范且可行，是否能提供有效的技术建议等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.002.001.601.805.1技术1、整体项目管线走势是否合理、对已有管线的处理方案是否合理，线路的设计是否符合采购人需求，是否结合工程实际情况进行的设计等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.802.002.005.2技术2、根据本项目需求，对主要设备的部署位置，是否有充分合理的计划，是否有合理的经纬度规划等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.502.001.502.205.3技术3、系统设置配置与使用操作是否符合用户实际需求等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.502.001.802.005.4技术4、对用户已建成的文保安防系统，阐述如何做好系统接入及统一管理工作，方便用户使用等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。0.00-2.501.801.502.206.1技术1、根据投标人针对本项目提供的重点难点分析内容是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.501.506.2技术2、根据投标人提供的针对本项目重点难点提出的符合项目实际情况的解决方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.501.506.3技术3、根据投标人针对本项目提供的根据项目特点提出优化建议内容是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.001.501.507技术技术指标响应性：投标人完全响应采购清单中各项服务技术指标要求的得9分。指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。注：涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供的视为负偏离,相应扣分。0.00-9.009.009.009.008技术设备分布的合理性：根据投标人对本项目的理解，提供的主要设备点位分布图(具有经纬度说明)是否具有完整性、具体性、可行性等进行打分。内容完整、合理、规范且可行的得6.8-10分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得3.4-6.7分，内容存在较多瑕疵的得0.1-3.3分，不提供不得分。0.00-10.006.508.008.009.1技术根据投标人售后服务网点、售后团队、响应情况、应急预案等情内容完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.201.601.809.2技术针对本项目各备品备件、服务承诺以及其它优惠条件内容完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.501.5010技术机械设备：投标人自有或租赁登高车1辆得0.5分；自有或租赁吊臂作业车(专项作业车)1辆得0.5分。（如租赁，投标时需提供租赁合同扫描件或复印件并加盖投标人公章。）注：投标文件中提供车辆行驶证复印件或扫描件并加盖投标人公章。0.00-1.000.000.001.0011技术培训方案：根据投标人提供的培训计划包括培训内容、时间、地点、人次等情况是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。0.00-2.001.501.501.50合计0.00-80.0049.4051.3072.20专家（签名）：6/6得分汇总表政府采购得分汇总表项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）序号供应商总价(总价，元)技术商务得分报价分总得分排名是否推荐成交3浙江省邮电工程建设有限公司683000元（陆拾捌万叁仟元整）71.3320.0091.331√2浙江省公众信息产业有限公司780411.5元（柒拾捌万零肆佰壹拾壹元伍角）50.0317.5067.5321新瑞数城技术有限公司785495.1元（柒拾捌万伍仟肆佰玖拾伍元壹角）46.1717.3963.563评审专家（签名）：2025年10月29日1/1投标报价明细表投标人全称（公章）：浙江省邮电工程建设有限公司项目编号及标项：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程（ZJDT-R-25043）供应商名称名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息总价(总价，元)备注（如果有）浙江省邮电工程建设有限公司越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目响应招文件要求自合同签订之日起90日历天瞿云云高级工程师(信息技术应用电子专业）编号：G3300397634一级建造师（通信与广电工程专业）编号：浙1332019202003240软考信息系统项目管理师（高级）编号：14101330023683000/1/1越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目竞争性磋商文件项目编号：ZJDT-R-25043采购单位：绍兴市越城区文物保护所采购代理机构：浙江东腾利成招标代理有限公司监督单位：绍兴市越城区财政局2025年10月目录第一章竞争性磋商公告....................1第二章供应商须知....................6一、前附表....................6二、磋商文件....................7三、磋商响应文件....................10四、磋商和评审....................12五、合同签订及履约....................17第三章采购需求....................19一、项目范围及要求19二、商务要求....................33第四章拟签订合同的主要条款....................35第五章磋商办法及标准....................54第六章磋商响应文件格式附件....................57第七章询问、质疑及投诉....................76一、供应商询问....................76二、供应商质疑....................76三、供应商投诉....................77第一章竞争性磋商公告项目概况越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（以下简称“政采云平台”），网址http://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2025年10月29日09点30分（北京时间）前递交（上传）响应文件。一、项目基本情况项目编号：ZJDT-R-25043项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目采购方式：竞争性磋商预算金额（元）：787322.66最高限价（元）：787322.66采购需求：标项一：标项名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目数量：1预算金额（元）：787322.66简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见磋商文件。备注：/合同履行期限：合同签订之日起90日历天。本项目（否）接受联合体磋商。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/3.本项目的特定资格要求：供应商具备省住房和城乡建设厅核发的电子与智能化工程专业承包壹级资质，并具备有效的安全生产许可证。三、获取（下载）采购文件时间：/至2025年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）售价（元）：0四、响应文件提交（上传）截止时间：2025年10月29日09点30分（北京时间）地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交，不接收纸质响应文件。五、响应文件开启开启时间：2025年10月29日09点30分地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/；现场地点：绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼3楼开标室。六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，采购文件有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。详见采购文件第七章。3.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）八、凡对本次磋商提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系1.采购人信息名称：绍兴市越城区文物保护所地址：浙江省绍兴市越城区东浦街道云集路南侧传真：/项目联系人（询问）：吴梦龙项目联系方式（询问）：15925809552质疑联系人：马思远质疑联系方式：137067510982.采购代理机构信息名称：浙江东腾利成招标代理有限公司地址：绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼304室传真：/项目联系人（询问）：茹丽萍、冯莹洁项目联系方式（询问）：13777344612质疑联系人：陈国琴质疑联系方式：0575-881373773.同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市越城区财政局地址：浙江省绍兴市人民东路1187号传真：/联系人：张哲钦监督投诉电话：0575-88266002若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。采购公告补充事项1、采购组织类型：分散采购2、采购类别：工程3、资格审查方式：资格后审。4、注意事项：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的磋商。2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。3、请供应商务必认真学习网上相关培训课程。电子化交易准备工作详见http://www.sxyc.gov.cn/art/2019/9/11/art_1559761_38044415.html《关于做好政府采购项目电子化交易准备工作的通知》。4、供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。5、CA申领需要时间，请各潜在供应商及时办理和绑定。6、获取采购文件后不参加磋商的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。7、需登陆政采云平台后在交易系统内获取采购文件，只网站下载不视为获取。8、预留充足时间上传加密电子磋商响应文件（建议提前一天，供应商解密电子磋商响应文件前处于加密状态）。五、采购公告及更正公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://www.sxyc.gov.cn公共资源交易板块。更正公告请自行登录政采云平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。六、、供应商入驻：参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须入驻浙江省政府采购供应商库，接受采购机构的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过政采云平台（http://www.zcygov.cn）进行入驻申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。越城区内企业入驻咨询电话：0575-89116928；非越城区内企业入驻详询当地集中采购机构；浙江省外企业入驻咨询电话：400-881-7190供应商入驻操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD（无需提交纸质资料现场审核）第二章供应商须知一、前附表序号内 容1磋商项目名称：越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目2磋商有效期：自磋商截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。3是否提供样品：否4是否演示：是1、本项目有视频演示环节，无须投标单位到场演示，投标单位按要求提供演示视频，以U盘作为演示视频载体，时间不超过10分钟，视频格式要求为Avi、MP4、MEPG等常用格式。视频演示以投标文件解密时间先后次序为准。2、演示文件递交方式：演示U盘单独密封封装提交，并明确注明招标人名称、项目名称、投标人名称和“开标前不得启封”字样，同时封口处加盖投标单位公章。现场、邮寄递交地址：浙江东腾利成招标代理有限公司（绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼304室），递交时间：同投标截止时间，递交的时间以签收时间为准。联系人：茹工，联系电话：13777344612。注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 5现场踏勘：否6磋商响应文件份数：上传加密电子磋商响应文件一份，准备备份加密电子磋商响应文件一份。鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。7履约保证金及缴退时间：成交合同金额的1%。应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。8分包与转包：本项目 不允许 分包， 不允许转包。9本项目采购标的所属行业：采购标的名称所属行业越城区全国重点文物保护单位犭央犭茶湖避塘、徐锡麟故居安防工程项目建筑业10采购代理服务费：中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：（1）中标服务费根据中标金额采用下列差额定率累进法计算方式计取后打九折由中标人支付。 服务类型中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5％1.5％1.0％100—5001.1％0.8％0.7％500—10000.8％0.45％0.55％1000—50000.5％0.25％0.35％（2）服务费的交纳方式：用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。公司名称：浙江东腾利成招标代理有限公司账 号：19545201040012508开 户 行：中国农业银行股份有限公司绍兴广场支行（3）评审费由采购人支付。二、磋商文件1.磋商文件效力1.1本磋商文件适用于本次所述项目的磋商、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。1.2供应商对本磋商文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可磋商文件的全部内容。2、名词定义2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。2.3“产品”系指供方按磋商文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。2.5“供应商”指已经按采购公告要求获取磋商文件的磋商供应商。“潜在供应商”指未按采购公告要求获取磋商文件的供应商。2.6“授权代表”即“供应商代表”，指受供应商的法定代表人委托，办理本项目磋商、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。个体工商户参与磋商的，经营者等同于法定代表人。2.7“实质性响应条款”：供应商必须响应的条款，未响应的作无效磋商响应处理。在本磋商文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。2.8“供应商公章”指供应商法定名称章（或其CA电子签章）。2.9“磋商有效期”指磋商文件中规定的一个适当时间，磋商有效期内需完成磋商以及与成交供应商签订合同的事宜。3、政府采购政策性规定3.1采购国产除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或分散采购限额标准以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效磋商处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与磋商。3.2扶持中小微企业（专门面向中小企业采购的项目除外）本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《浙江省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》（浙政发〔2022〕14号）等规定，投标供应商提供的工程部分（不含货物部分，详见前附表）全部为小微企业承接的，对投标报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。以联合体或分包方式参与政府采购活动的，联合体或分包方中任意一方（或多方）所提供的全部工程为小微企业承接，则这一方（或多方）视为小微企业，其在联合体协议或分包意向协议中约定的合同份额占到合同总金额30%以上的，可按规定享受2%的价格扣除。供应商应当在联合体协议或分包意向协议中约定各方承担的工程内容以及各方的合同份额，并在《中小企业声明函》中填写工程承接商的小微企业相关信息，否则不予享受价格扣除。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。3.3节能环保政策本次采购的货物中有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物。参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；3.4优先采购创新产品供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。4.磋商文件的澄清与修改4.1采购人如对磋商文件进行澄清、补充、变更的，或者在磋商截止时间前规定时间内，采购人需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改磋商截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。供应商也可以登录政采云平台下载。4.2为使供应商有足够的时间按更正公告要求修改磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知供应商。5、参考品牌本磋商文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，供应商也可根据磋商文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化，但需详细说明并提供相关证明材料。三、磋商响应文件1.磋商响应文件的语言及货币单位1.1磋商响应文件以及有关磋商事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。1.2磋商响应文件以人民币元报价或以下浮率（优惠率）报价，具体详见《磋商一览表》。2.磋商响应文件的组成（格式详见第六章附件）本项目磋商响应文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：2.1“资格文件”包括以下内容：2.1.1磋商声明函；2.1.2法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与磋商，不得授权）；2.1.3法定代表人及其授权代表的身份证；2.1.4资格条件证明材料：2.1.4.1营业执照或事业单位法人登记证书；2.1.4.2特定资格条件证明材料。注：“资格文件”需按磋商文件的要求制作，2.1.3-2.1.4均为原件彩色扫描件或图片，未按磋商文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，资格审查不通过。无需提供纸质资格审查资料。2.2“商务和技术文件”包括以下内容：2.2.1商务技术响应表2.2.2政府采购供应商廉洁自律承诺书2.2.3业绩一览表2.2.4项目实施人员清单2.2.5组织实施方案2.2.6评分细则中要求提供的其他资料（重要）2.2.7其他供应商认为需要提供的材料，如供应商简介等，格式自拟。注：供应商可对上述内容的格式和内容进行调整，以使“商务和技术文件”内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件彩色扫描件或图片（标项内另有规定的除外），加盖供应商CA签章。无需提供纸质证明材料核验。2.3“报价文件”包括以下内容：2.3.1磋商一览表；2.3.2中小企业声明函（如有）；2.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）；2.3.4关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。注：“磋商一览表”需按磋商文件第六章附件的要求制作，未按磋商文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，作无效磋商处理。3.磋商响应文件的制作要求3.1电子磋商响应文件，按“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.6a74a560d9dd11e9943b71555d71591e）及本磋商文件要求制作、加密并上传，未按“政采云”平台电子磋商工具（政府采购电子交易客户端）制作将无法上传和解密。3.2磋商响应文件须为PDF格式文档。3.3磋商响应文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或作无效磋商处理的风险由供应商承担。3.4供应商需在上传加密电子磋商响应文件的同时，准备备份加密电子磋商响应文件，以便在上传的加密电子磋商响应文件解密失败后启用备份加密磋商响应文件。备份加密电子磋商响应文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。3.5个体工商户参与磋商的，法定代表人或授权代表签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。友情提醒：在生成加密电子磋商响应文件过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭电子交易客户端。4．磋商响应文件的补充和修改磋商截止时间前，供应商可以通过替换加密电子磋商响应文件的形式以对磋商响应文件进行补充和修改，补充和修改将以磋商截止时间后的最终加密电子磋商响应文件为准，磋商截止时间前未完成上传的，视为磋商响应文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。5.磋商响应文件的有效期5.1磋商响应文件有效期详见前附表。磋商有效期内，供应商不得撤销或更换磋商响应文件。5.2磋商有效期内未完成开评标及与成交供应商签订合同的，采购人需与供应商书面协商延长磋商响应文件的有效期。5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。5.4磋商响应文件不予退还。6.磋商响应文件的保密6.1备份电子磋商响应文件在解密前处于保密状态。6.2解密成功后，“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”各自处于数据隔离状态，各部分信息只有在相关环节评审时可见，不受解密影响。四、磋商和评审1．磋商出席1.1供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加磋商，否则将导致磋商响应文件无法按时解密、无法在线询标等。1.2供应商自主选择是否出席现场磋商，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与磋商有关的资料。2．磋商程序磋商由采购代理机构主持：2.1主持人宣布磋商开始，介绍到会单位和人员。2.2采购人依法组建磋商小组，对磋商响应文件进行评估和比较。2.3宣读完成加密电子磋商响应文件上传的供应商名单。2.4组织各供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。2.5采购代理机构通过政采云平台和上传电子磋商响应文件时登记的手机号发出解密指令，供应商对加密电子磋商响应文件进行在线解密。在系统规定时间内解密电子磋商响应文件，解密成功的，备份加密电子磋商响应文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密磋商响应文件并解密。注：制作电子磋商响应文件和解密磋商响应文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回磋商响应文件，放弃磋商。2.6采购机构对“资格文件”进行审查，发布资格审查结果。2.6磋商小组对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。2.7磋商小组与单一供应商分别进行线上磋商。（磋商时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、磋商过程中保密）。磋商内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。2.8磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（第一次报价不公开）2.9磋商小组对报价文件进行评审，计算价格分。2.10汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定成交候选人，公布评审结果。3.磋商小组的组成3.1磋商小组由采购单位依法组建，负责磋商及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的磋商工作。3.2磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数；预算金额达到公开招标限额的，成员人数为五人及以上单数。3.3采购人代表不担任磋商组长。3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取磋商小组中的评审专家，相关操作规则需符合法律规定。4.评审4.1评审程序：4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中“资格文件”等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了磋商文件要求，审查范围包括实质性响应条款、磋商文件规定的无效磋商条款、违反法律法规的行为以及磋商小组认为的对磋商文件构成重大偏差的内容。4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各供应商价格分。4.2磋商小组不负责解释供应商的得分高低和失分情况。4.3磋商小组不得依据磋商响应文件（包括样品、演示）以外的资料评分。4.4对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将在政采云平台中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当在政采云平台中完成。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。不接受供应商提出的主动澄清。4.5磋商小组不向落标方解释落标的原因，不退还磋商响应文件。4.6如某一标项实质性磋商响应文件的供应商不足三家时，由采购人重新组织开展采购活动或按有关规定实施。5.报价修正规则5.1磋商响应文件中磋商一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准；5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。6．无效磋商的情形磋商响应文件有下列情形之一的作无效磋商处理：6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标项）下的政府采购活动的（双方均作无效磋商处理）；6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；6.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未按磋商文件要求提供资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；6.4《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》提供不实信息的；6.5磋商响应文件制作出现如下情况：6.5.1未按磋商文件要求制作“资格文件”的；6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖磋商单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的磋商报价的（磋商文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；6.5.4对磋商服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经磋商小组认定为无法评审的；6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经磋商小组认定属于重大偏差的；6.5.6未按磋商文件规定要求签署盖章的。6.5.7在《磋商一览表》中有2个（含）以上的报价或方案的。6.6供应商递交的磋商响应文件与项目不符或内容严重不全的；6.7重要信息前后不一致，经磋商小组询标后仍然无法评审的；6.8磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件；6.9供应商的报价低于项目预算50%，但未能在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因或具体原因未被磋商小组认可的；6.10报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等磋商文件规定的各类限价）的；6.11电子响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份响应文件或备份响应文件无法读取的；6.12磋商小组认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的；6.13供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；6.14供应商提供虚假材料磋商的（包括但不限于以下情节）：6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；6.14.4提供虚假的信用状况；6.14.5其他弄虚作假的行为。6.15供应商串通投标的。参与同一个采购包（标段）的供应商有下列情形之一且无法合理解释的，视为供应商串通投标，其投标（响应）无效：6.15.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制，包括但不仅限于不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；6.15.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；6.15.3不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人，或不同联系人的联系电话一致的；6.15.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，包括但不仅限于不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；6.15.5不同供应商的投标（响应）文件相互混装，包括但不仅限于上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；6.15.6法律规定的其他串通投标情形。6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其磋商无效；6.17联合体磋商的，联合体各方在同一磋商项目中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商均无效；6.18供应商违反政府采购强制执行的政策性规定的；6.19未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性要求的；6.20违反法律、法规及本磋商文件规定的其他无效磋商情形。7.定标7.1采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按排序由高到低的原则确定成交供应商。7.2采购代理机构在采购人确认成交或成交供应商后2个工作日内发布成交公告。成交公告与磋商公告发布网址一致。成交公告期限为一个工作日。8.成交通知书的申领8.1本项目在采购代理机构处领取中标通知书。8.2成交通知书在成交公告发布的同时发出。8.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。8.4成交通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，成交结果在法定情形内允许改变。在处理完针对成交结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。9、中止电子交易的情形采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购机构可经采购监督部门同意后中止电子交易活动：9.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；9.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；9.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；9.4病毒发作导致不能进行正常操作的；9.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。五、合同签订及履约1.合同签订1.1采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。1.2采购人和成交供应商不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。1.3采购人和成交供应商需在磋商有效期内签订采购合同。磋商有效期允许延长，但需征得成交供应商同意。2．履约保证金2.1采购合同签订的同时，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金及其利息，利率在采购合同中约定。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。3．合同备案3.1成交供应商应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。4.履约验收4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。4.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。4.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。4.4供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。5.履约检查采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。第三章采购需求一、项目范围及要求1、项目概况本项目共包括㹧犭茶湖避塘、徐锡麟故居2处全国重点文物保护单位。㹧犭茶湖避塘位于绍兴市镜湖新区㹧犭茶湖上，全长约3.5千米，呈南北走向；徐锡麟故居位于绍兴市东浦镇孙家溇，是一幢具有江南水乡民居特色的清代建筑。按照省文物局“文物安全防护工程”统一部署，实施全国重点文物保护单位（㹧犭茶湖避塘、徐锡麟故居）安防工程。通过该工程的实施，更好的保护文物的安全，特别是防止古建筑被破坏、构件被盗，保护范围内破坏等事件的发生。2、采购内容整个安防系统主要由安防专网系统、入侵报警系统、视频监控系统、声音复核系统、紧急广播系统、巡查系统、防雷接地系统、综合布线系统组成。另外在徐锡麟故居设置一个本地监控中心，在东浦街道、灵芝街道各设置一个安防分控中心。3、采购清单序号项目名称项目特征计量单位工程量 一、前端设备 安防专用网络系统 1交换机1.名 称：24口POE接入交换机2.功 能：交换容量≥300Gbps；包转发率≥96Mpps；24*10/100/1000Base-T以太网端口；4*1000 Base-X SFP光口，POE供电125W；支持POE+，单端口最大功率输出功率30W；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；支持LLDP，静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP；支持静态路由；支持组播VLAN；支持IPv6静态路由、双协议栈；支持安全网管SNMPv3，支持广播报文抑制；运行环境温度：-10℃～50℃台32交换机1.名 称：4光口汇聚工业级交换机2.功 能：≥4个千兆SFP口，≥8个千兆电口；交换方式：存储转发，支持全线速无阻塞转发；背板带宽≥24Gbps, 交换固有时延<10μs；满足工业网管功能，支持环网；宽温工作能力≥（-40℃- +70℃）；无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）电源模式：双电源；EMC：15kv空气放电、8kv接触放电,浪涌冲击抗干扰度4KV；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）支持9k巨帧传输。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）台33交换机1.名 称：4口工业级接入交换机2.功 能：≥2个千兆SFP口，≥4个百兆电口；交换方式：存储转发，支持全线速无阻塞转发；背板带宽≥9.8Gbps, 交换固有时延<10μs；满足工业网管功能，交换机应支持ERPS冗余环网协议；宽温支持-40℃～85℃ 工作环境；（提供官网功能截图并加盖投标人公章）台44接口卡1.名 称：单模光模块2.类 别：1000BASE，10公里，单模台205机柜、机架1.名 称：室外机箱2.规 格：270*480*550MM，304不锈钢材质，带插线板，带门磁。台10 入侵报警系统 6入侵探测设备1.名 称：三技术鉴探测器2.探测范围：探测范围:标准15米×15米，人工智能（AI），红外及微波监察，可调红外敏度，宠物误报功能；新增温度补偿功能，可沿垂直或水平方向偏转；一步处理技术，动态温度补偿，微波噪音自适应，灵敏度可调，防宠物，线尾电阻简化接线，双轴气泡水评仪，斜角设计可拆接收端，CCC认证套117入侵报警控制器1.名 称：网络报警主机2.类 别：16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区，8个键盘（LCD/LED）；32个遥控器；主机防拆报警；探测器防拆报警；电话上报；网络上报；短信推送套3 视频监控系统 8监控摄像设备1.名 称：全彩全景枪球一体机2.类 别：摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头。内置不少于2个GPU芯片；全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm；全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB；红外距离不小于200米。支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警；具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警；全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍；支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传；设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m；支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储。台79监控摄像设备1.名 称：400万双目黑光筒机2.类 别：内置双镜头，不低于3颗图像传感器，具有不小于1/1.8\"靶面尺寸，内置GPU芯片，支持分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行，支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；支持3种智能资源模式切换：抓拍模式，比对模式，Smart事件；传感器类型:通道1：1/1.8\" CMOS；通道2：1/2.7\" CMOS；最低照度:通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态:通道1：数字宽动态; 通道2：120 dB；焦距&视场角:通道1：5~20 mm @F1.6，水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角线视场角：67.5°~27.5°；通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99°；波长范围:750 nm；补光距离:通道1：混合补光（750+白光）人脸：12 m，普通监控：50 m；通道2：混合补光（750+白光）普通监控：30 m；最大图像尺寸: 通道1：2560 × 1440; 通道2：1920 × 1080；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1 A）；音频:2路输入（Line in）（3.5 mm）;1路输出（3.5 mm）；RS485:1个RS-485；网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；防护: IP66；支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）台210监控摄像设备1.名 称：400万日夜型筒型网络摄像机2.类 别：400万 1/1.8\" 星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR；慢快门 支持；镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°；宽动态范围：120dB；主码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps ；(2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720);60Hz: 24fps ，(2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720)；第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920×1080)；60Hz: 24fps(1920×1080)；感兴趣区域：ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测：人脸侦测；音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口；报警输入：1路；报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max)；防护等级：IP67；红外距离：20-50米；支持电动镜头；支持SD卡；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）台3211存储设备1.名 称：SD存储卡2.类 别：MicroSD(TF)\\32G\\48Mb/s\\Class 10台4112扩声系统设备1.名 称：集中管理电源2.类 别：具有5路AC220V电源输出，接口为接线端子，第一路最大支持功率3500W，第二至五路每路最大支持功率1100W；1路DC12V1.5A输出；1路DC12V1A输出具有断电续航。提供3路干接点输入，标配箱门开启监测；1路模拟量输入，箱内环境温度监测；1路开关量报警输出；1路RS485（modbus协议）复用接口； 1路Debug调试接口；1路RS232复用接口；1个复位按钮; 1路10M/100M自适应网口。具备第一路单独电流监测，其他所有输出总电流监测。具备5路AC220V输出独立电压监测，每路远程独立控制及自恢复功能，每路输出可按时间计划控制。安装方式：导轨式。台1013监控摄像设备1.名 称：摄像机立杆2.类 别：4-5米立杆，监控立杆钢材材质为国际标准低碳高强度Q235，立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理台714监控摄像设备摄像机立杆基础1.安装 底盘2.钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C253.基础 混凝土基础模板台715显示设备1.名 称：43寸监视器2.类 别：显示尺寸：42.5 inch； 屏幕可视区域：940.896 mm × 529.254 mm； 物理分辨率：1920 × 1080； 背光源类型：D-LED； 像素间距：0.490 mm × 0.490 mm； 亮度：450 cd/㎡； 可视角：178°/178°； 色深度：16.7 M； 对比度：3000 : 1,响应时间：8 ms； 刷新率：60 Hz； 雾度：2%； 连续使用时间：7 × 24 H； 色域：72%；具有调整γ曲线的功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）台1 声音复核系统 16背景音乐系统设备1.名 称：室外型拾音器2.类 别：性能全向型驻极体电容咪头，防潮设计；监听面积：110㎡/6m (自然发音，信噪比≧20dB)；指向性：全指向/360°；台417背景音乐系统设备1.名 称：拾音器2.类 别：ABS阻燃塑料外壳、内置混音器多拾音器级联功能、特氟龙PTFE高温阻燃引线，环境自适应动态降噪技术，接入音源动态降噪，与其它种类拾音器高低搭配使用，低噪声高增益AGC前置放大器，灵敏度、最大音量双调节，拾音距离：100m2，阻抗50Ω非平衡；指向性： 全指向；频率响应：250Hz～8500Hz(±6dB)台6 紧急广播系统 18扩声系统设备1.名 称：室内POE网络音箱2.类 别：1.支持POE IEEE 802.3AT 模式供电，可定制POE++ 90W非标模式供电；2.支持2个10Mbps/100Mbps 自适应以太网接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP 等多种网络传输协议，支持设备手拉手或星形网络连接；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）3.采用高保真HIFI级原装6.5寸低音喇叭与金丝膜2.5寸高音喇叭，音质可与万元级发烧音响比美；4.采用专业广播壁挂音箱倒模设计，采用多重防风倒相设计，低音宏厚稳重有力，高音清晰细致。5.具有1路线路输入与1路话筒输入，并且支持电子音量调节功能，排除机械电位器寿命之忧；6.内置LED 大显示屏显示当前时间与终端状态功能，内置工业级RTC走时模块；7.支持最大容量为64G以下的U盘歌曲本地播放功能；8.支持本地红外遥控功能，可通过遥控器调节本地线路与话筒音量；9.具有EMC 直流电压触发输出功能，可触发控制音控器与警告提示灯等功能；10.内置2*15W(POE模式)、2*30W（POE+非标模式）等数字功放；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）11.内置1路紧急短路触发输入接口，可连接消防、AI智能分析的触发输出；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）12.内置高性能工业级嵌入式处理器，具有强悍的网络纠错能力，内置高性能看门狗功能，保证永不死机；13.内置高保真发烧级AD/DA编码、解码芯片，超强解码能力，支持各种MP3解码格式;14.可定制100V定压高考备份输入功能，无缝切换网络与模拟系统之前的切换，特为高考专用而设计；15.可定制内置2.4G、蓝牙等无线教学话筒，提供优质的无线教学体现。台519扩声系统设备1.名 称：室外网络音柱2.类 别：1.具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能；2.采用高档一体成形铝合金外壳设计，优美的流线曲面构成HIFI音质的产品；3.采用高保真HIFI级多个6.5英寸全频响喇叭单音组成；4.内置30W高效数字功放，内置多只30W/4欧定阻喇叭组成，音箱最大声压级可达105dB\\108dB\\111dB ；5.内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）6.内置DSP音效处理器；7.支持1路外接辅助线路输入功能，连接海康、大华等品牌的监控摄像推送的音频信号。8.防尘、防水等级通过IP65；9..内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形连接；10.网络实时音频传输延时小于50mS；11.具有气流源强制散热处理。（提供气流源强制散热扬声器软件著作权证书及证书官网查询截图加盖投标人公章）台7 巡查系统 20入侵报警控制器1.名 称：感应巡更棒2.类 别：读卡反应时间：≤0.1s；存储记录数：65000条；供电方式：3.6V锂电池；套221入侵报警控制器1.名 称：巡更钮2.类 别：材质：聚碳酸酯，可埋入墙体内隐蔽安装，抗破坏能力更强，更坚固，更耐用套8 防雷接地系统 22浪涌保护器1.名 称：三级避雷装置2.规 格：六位插孔，采用优质压敏电阻，气体放电管，采用温控保护电路，内置热保护，额定电压：220VAC，最大持续工作电压：320VAC，额定负载电流：10A，最大流通量（8/20μs）：10kA，标称流通量（8/20μs）：5kA；响应时间：≤25ns个1023浪涌保护器1.名 称：摄像机二合一防雷2.规 格：电源部分：额定工作电压：220V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；最大放电电流Imax(8/20)μs:10KA；网络部分：额定工作电压：5V；最大持续运行电压：8V；传输速率100Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A，宽铝合金外壳。个1224浪涌保护器1.名 称：广播二合一防雷2.规 格：电源部分：额定工作电压：220V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；最大放电电流Imax(8/20)μs:10KA；网络部分：额定工作电压：5V；最大持续运行电压：8V；传输速率100Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A，宽铝合金外壳。个1225接地极1.接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 镀锌角钢40*4 长度1.2米根7 综合布线 26电缆保护管1.镀锌钢管铺设 SC50m200.0027电缆保护管1.塑料管铺设 HDPE硅芯管，∮32，壁厚≥2.5mmm6000.0028配管1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20m300.0029配管1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25m200.0030双绞线缆1.23AWG六类非屏蔽十字骨架双绞线标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求材料：填充物聚乙烯,护套PVC阻燃聚氯乙烯m1525.0031双绞线缆1.双绞线缆 UTP-Cat6，室外型m305.0032配线1.二芯单芯导线ZR-RVV2*1.0m1500.0033配线1.三芯单芯导线ZR-RVV3*1.5m300.0034配线1.三芯单芯导线ZR-RVVP3*1.0m150.0035配线1.六芯单芯导线ZR-RVV6*0.5m400.0036电力电缆1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV3x6m2000.0037电力电缆1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV3x4m3000.0038小电器1.压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16个4039配线架1.名 称：12口光纤配线架2.规 格：含12口单模SC耦合器个140光缆终端盒1.8口光纤终端盒个941光缆1.名 称：室外铠装光缆，6芯，防鼠m7000.0042挖一般土方1.人工辅助开挖一般土方 三类土2.挖掘机挖一般土方 不装车 三类土m31500.0043回填方1.机械 填土夯实平地m31500.0044电杆组立1.7米150低压通讯水泥杆根2045导线架设1.名 称：钢绞线2.型号：热镀锌，7*2.2，外径6.6mmkm1.0046人(手)孔井1.井尺寸（mm）500X500（H=500以内），砖砌座6047辅料1、监控箱内为详尽的尾纤、跳线、水晶头、熔纤等智能化其他所有辅料项148光纤测试1.测试 光纤链路249综合布线系统调试1.系统调试~≤400点系统1 监控中心设备 50存储设备1.名 称：48盘位磁盘阵列2.类 别：服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计；标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组；支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整；支持网络RAID纠删码技术；支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等，支持硬盘体检报告打印输出；支持在国产化操作系统上操作；支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）台151存储设备1.名 称：6T硬盘2.类 别：6T,3.5\",SATA，转速：7200rpm，缓存：128MB台2452软件1.名 称：报警软件2.类 别：支持10台以上报警主机远程布撤防管理，含分开软件授权套153软件1.名 称：平台软件接入2.类 别：接入越城区文保安防管理平台套154模块(模块箱）1.模块名称：消防接入报警模块2.规 格：【用户信息传输装置】 （1） 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；（2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,（3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；（4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；（5） 值班查岗：支持值班查岗功能；（6） 1路开关量输入，2路常开输出（7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；（8） 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。（9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；（10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）（11） 交流输入电压 220V 50Hz（12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节（13） 工作温度 0℃～+50℃（14） 工作湿度 ≤95%RH个1 分控中心、机房（东浦街道、灵芝街道、徐锡麟故居本地机房） 55交换机1.名 称：24口接入交换机2.功 能：三层全管理交换机，24个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP包转发率:126Mpps，交换容量:336Gbps，VLAN:4K，MAC:16K台256接口卡1.名 称：单模光模块2.类 别：1000BASE，10公里，单模台257监控摄像设备1.名 称：机房半球摄像机2.类 别：400万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR；慢快门 支持；镜头 ：2.8-12mm F1.4, 水平视场角98°~37°调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°；宽动态范围 120dB；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%，并具有低温低气压适应性，可在不高于-30℃和气压50kPa环境下正常工作。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）台258显示设备1.名 称：43寸监视器2.类 别：显示尺寸：42.5 inch； 屏幕可视区域：940.896 mm × 529.254 mm； 物理分辨率：1920 × 1080； 背光源类型：D-LED； 像素间距：0.490 mm × 0.490 mm； 亮度：450 cd/㎡； 可视角：178°/178°； 色深度：16.7 M； 对比度：3000 : 1 响应时间：8 ms； 刷新率：60 Hz； 雾度：2%； 连续使用时间：7 × 24 H； 色域：72% ；支持网口，支持网络信号解码，解码能力：支持8路1080P 30Hz、16路720P 30Hz、32路D1、支持36路分屏显示；支持高清分辨率的JPEG解码；支持8-bit/10-bit双路LVDS(1920 × 1080)高清显示；采用3D数字梳状滤波器；真彩色OSD，人性化操作菜单；采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等；采用可编程12-bit RGB gamma 校正技术；支持软件展频技术可降低EMI辐射；支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放；支持32路D1信号分屏、支持信号轮询、场景切换。具有调整γ曲线的功能；当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。台159家具1.操作台含2个单元套260输入设备1.名 称：分控安防工作站2.类 别：8核,主频≥2.3GHz/16GB/256G固态+1T/2G独显/20寸以上显示器/键鼠，含操作系统；操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装；（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放，同时系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）台361声光报警器1.名 称：声光报警器2.规 格：12DVC 300mA 105(±3)dB个162背景音乐系统设备1.名 称：智能寻呼站2.类 别：1.采用高亮、高清、高分辨率1024*600，7英寸LCD工业液晶彩屏；2.采用紧急带盖防护一键全区触发广播按键；3.具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能；4.采用多核A7 ARM架构的CPU，集成GUI图形化处理器；5.采用嵌入式Linux操作系统与华丽的QT交互界面；6.具有自定义分区与分组功能，可限定用户分区权限功能，不同的操作用户可以显示不同的限定分区；7.具有寻呼与对讲功能，可设置免提自动接听与超时呼叫自动转移功能；8.内置AGC自动增益控制系统，内置话筒讲话电平检测电路，具有智能自动关闭寻呼功能；9.内置网络播放器功能，可点播网络主机节目库或本地USB节目源进行控制分区广播功能(即具有分控控制分区广播节目功能)，可预听主机上的节目库歌曲内容；。10.具有一路线路输入、一路线路辅助输出功能，方便用户扩展无线话筒与本地外接功能扩声使用；11.线路输入检测功能，可设定自动打开用户设定的广播分区进行寻呼广播，适用于外部无线话筒连接，无需手动操作寻呼按钮，只需要打开无线话筒讲话即可实时广播；12.自带SD卡,可以直接播放SD卡里的音乐节目,可将SD卡里的音乐转换为网络数据流,传给其它终端设备，标配8G；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）13.为保障产品的稳定性，具有智能呼叫系统。（提供智能无线及有线寻呼话筒呼叫系统软件著作权证书及证书官网查询截图加盖投标人公章）台363入侵报警控制器1.名 称：智能通讯座2.类 别：材质：金属外壳；尺寸：10.22*10.2*0.46cm；工作环境：-30℃-+80℃套364插箱、机柜1.机柜600*600*1000台165Ups不间断电源及其附属设备安装1.名 称：UPS主机2.类 别：单进单出3KVA台166蓄电池1.蓄电池12V65AH个867电池箱1.电池箱C8个168配电箱1.配电箱定制，含空开等台369电力电缆1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV3*6m100.0070小电器1.焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤16个1871防静电活动地板1.防静电活动地板安装600*600*32mmm235.0072辅料1.接地及静电释放含接地极、铜排、铜鼻子、接地线项273浪涌保护器1.名 称：三级避雷装置2.规 格：六位插孔，采用优质压敏电阻，气体放电管，采用温控保护电路，内置热保护，额定电压：220VAC，最大持续工作电压：320VAC，额定负载电流：10A，最大流通量（8/20μs）：10kA，标称流通量（8/20μs）：5kA；响应时间：≤25ns个374空调器1.空调，2P，含铜管、配件等，一级能效台275桥架1.100*50mm材质：钢质、表面处理：静电喷塑、壁厚≥1.2mm；m30.0076铁构件1.一般铁构件制作2.一般铁构件安装kg22.0377监控辅材1.监控中心为详尽的跳线、视频线、水晶头的所有附件个178租赁1.VPN链路，100M/2年条/2年4提示：柴油动力源低排放要求根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》，采购需求中涉及以柴油作为动力来源的重型柴油车、船舶和非道路移动机械，则需要求该动力源（发动机、发电机等）应当符合国家低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码。二、商务要求★2.1计划工期自合同签订之日起90日历天2.2工程质量保修：按工程质量保修书规定执行，质量保证期为本项目验收合格后2年。2.3数量调整采购人保留在签约时微调部分服务的权力，供应商应对服务类别明细报价，按磋商响应单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次采购没有涉及的设备或服务时，由成交供应商提供申请，采购人确认后实施。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。2.4验收项目安装调试完成后形成试运行报告和完整的竣工资料，由省级文物主管部门组织验收评审，如合同工期内验收评审不合格，采购人有权终止合同，成交供应商退还采购人已支付进度款，并赔偿相关损失费。★2.5付款方式合同签订后先付合同价的40%作为预付款，主要设备供货完成后付至合同价的70%，安装调试完成验收合格后付至合同价的90%，余款待审计完成后，支付至审计价的98.5%，剩余1.5%作为工程质保金，待竣工验收满两年后退还。第四章拟签订合同的主要条款（合同按磋商文件及成交供应商磋商响应文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）（仅供参考，以正式合同为准）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：6.工程承包范围：本项目为，详见图纸、工程量清单以及采购文件要求二、合同工期计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日；工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）响应函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款（略）第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）成交通知书（如果有）；（2）响应函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》及国家、浙江省、绍兴市有关工程建设的法律、法规、规章、条例及规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、绍兴市工程建设相关的施工及验收规范。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书（或项目发承包基本情况表）；（3）磋商响应文件及磋商记录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸（如有）；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：采购文件（含采购工程量清单）及采购答疑（如果有）。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；发包人向承包人提供图纸的数量：套；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：竣工图及竣工资料；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表完成，但需经发包人同意。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：1）承包人应根据工程实际情况配备发电设备，不得因停电影响施工。发包人仅提供水接入点，承包人负责从发包人提供的水接入点到施工现场的供水设施的架设、维护、拆除，相关费用由承包人承担。施工用水、电费用由承包人承担。由发包人提供的水、电设备在施工期间由承包人负责保管，如有丢失或损坏等情况，由承包人按实赔偿。电讯线路及设备由承包人自行解决，并承担该部分费用。2）承包人负责场地内临时道路及出入通道的修建及养护。工程完工前承包人应对因施工造成的已有道路、挡墙、人行道砖、附属设施及由于施工产生的便道等的损坏进行修复，恢复原状，该费用由承包人自行考虑到报价中，结算时不作调整。如不修复，发包人有权委托其他人完成，所需费用从合同结算价款中扣除。并应保证发包人免于承担因上述临时道路和设施的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。3）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，相关费用包含在投标报价中。4）在工程竣工验收合格并正式交付使用前，对已完工程成品的所有保护及费用均由承包人负责，费用包含在承包人的投标报价中。5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、树木的保护要求及费用承担：承包人应按照发包人要求做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。在发包人提供现场基础资料后，承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工方法和加固措施来避免损坏事件发生，相关费用由承包人承担，一旦发生损坏及出现其他损失，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失，若承包人不加以修复、赔偿，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。6）达到规定的文明施工要求，夜间施工时间应符合建设和环保部门要求。施工场地内建筑垃圾、土方、泥浆及垃圾应按建设单位指定区域堆放，挖填和短驳费用自行考虑计入投标报价中。工程完工移交时，应做好卫生清理，达到发包人的要求。承包人在开工前需根据施工所在地有关规定办理施工现场交通、环卫、市政排污、施工噪音、渣土及泥浆外运等手续，费用由承包人承担。因承包人责任造成不良影响和罚款等均由承包人承担，与发包人无涉。为迎接各种上级检查、领导参观，必须做好场地清洁卫生及其他安全文明措施，费用包含在承包人的投标报价中，不得再向发包人要求增加任何费用。7）承包人有义务承担发包人提出的图纸变更带来的工程量实施工作，承包人对发包人提出的要求承包人工作配合、工程变更等要求，必须在24小时内作出反馈并组织实施，否则承包人将被视作违反合同，发包人有权在承包人工程款中扣除由此而引起的一切费用，直至解除合同。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，违约金为合同结算价款总额的30%。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后5天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到正式进度计划文件的3日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同结算价款15%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未涉及的地下管道、文物、岩层等，但不包括气候条件。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）以绍兴市气象部门公布的达到灾害标准的气象条件为准。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备8.2.1（1）承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求；主要及重要材料的品牌及价格均应经发包人和其委托的工程师签证确认，特殊材料由发包人确认，价格如无信息价则经双方签证确认，重要材料、设备等，需经发包人确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，承包人方可使用。（2）承包人在定购材料和设备前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给发包人，发包人、监理人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。（3）承包人所采购的材料设备应与磋商时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合施工图纸要求及采购文件规定的档次、范围，并经过发包人和监理人同意。（4）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。（5）承包人应积极配合发包人对材料、设备的确认工作，若因确认工作缓慢影响到工期，承包人应承担相应损失。（6）承包人选用的材料设备品牌应参照采购文件中的参考品牌或采用经发包人认可的不低于参考品牌档次的产品，价格不作调整。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担且已包含在合同价款中，结算不另计取。承包人应现场自备发电机组，功率满足不同施工阶段的正常施工需要，不得因外供停电或现场供电容量不足而影响工期，费用不再另计。9.试验与检验承包人必须对采购的材料质量全面负责，提供产品合格证书、质保书、试验报告。发包人对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由要求复验方支付，复验不合格其经济损失及复验费用由材料采购方承担。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本条约定进行变更。当本工程需要变更时，由发包人、监理人、承包人联合签发工程洽商单，结构变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包人认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包人或监理人要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后5天内会同监理工程师完成“工程变更计量单”，否则发包人有权决定是否调整费用及调整数额；除经发包人确认的经济签证外，一律不作为价格调整依据。1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；2．发包人要求的工程变更；3．项目特征描述不符；4．工程量清单缺项；5．工程量偏差；6．暂估价；7．计日工；8．现场签证；9．不可抗力；10．提前竣工；11．误期赔偿；12．施工索赔；13．暂列金额；14．发承包双方约定的其他调整事项：按通用条款执行，其余按双方协商约定处理。所有涉及合同价款的调整均需经发包人或其委托的咨询单位确认。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:10.4.1.1在合同期内发生下列情况的，合同价格可以相应调整：（1）法律法规以及政府主管部门的政策性调整：指开工以后至竣工验收验收合格之日为止，绍兴市政府部门颁布的适用本合同的政策性调价文件（本合同有约定的除外），结算时按文件规定可以调整。（2）工程变更、现场签证：设计变更、发包人原因引起的变更造成的工程造价增减；经发包人、监理人确认的工程联系单、签证的变更情况；（3）项目特征描述不符、工程量清单缺项、工程量偏差：清单编制说明明确未计入的内容；发包人提供的工程量清单项目或数量有误；（4）暂估价：暂估材料价、暂估综合单价、暂估总价按规定进行公开招标、议标询价等方式调整。（5）重新组价计价依据：《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版），《浙江省市政工程预算定额》（2018版），《浙江省建设工程计价规则》（2018版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版），其他省、市有关造价文件等。（6）合同中没有类似工程项目单价的，但又不能套用浙江省2018版工程预算定额确定综合单价的，则由承包人根据市场价格进行组价，并按成交浮动率计算，将该组价上报，经发包人审定后作执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。成交浮动率=（成交磋商响应总价/磋商控制价-1）×100%（浮动率:%号前保留两位小数）（须扣除暂估价和暂列金）10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.6暂估价无10.7暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：签约合同价的40%。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行通用条款。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）预付款支付比例约定:合同价款的%。（2）承包范围内的工程完工后支付至合同价款的%。（3）承包范围内的工程全部竣工初步验收合格并提交完整的结算资料后支付至合同价款与实际完成工程量两者较小的的%，经上级相关部门验收通过并审计完成后支付至结算价款的%。剩余金额待缺陷责任期满后一次性付清。（2）支付上述款项前，承包人必须开具同等数额的正规增值税发票（具体发票要求按发包人要求开具），否则有权延迟支付。（3）联系单调整费用：以上工程款均不包括联系单调整费用，联系单预算书及工程量计算稿需作为联系单的附件与联系单同时报审，及时上报代建人、跟踪审计单位和发包人审核确认。联系单调整费用在工程结算完成后支付。承包人违约金必须在余款结清前提交发包人，否则发包人有权不支付余款，待承包人提交违约金后支付。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：执行通用条款。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自本工程竣工验收合格之日起个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第/种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、绍兴市相关保修规定。其中工程保修期为年，相关原厂设备质保期不得低于年。（原厂设备质保期具体以投标时承诺时限为准）。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：保修期内，出现质量问题，承包方在接到发包人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于4小时，一般质量维修需在3天内维修完毕，严重质量问题需在接到发包人通知后3天内拿出维修方案（须经发包人认可），按维修方案进行维修。若承包方未按约定时间到场，发包人有权自行组织修复或委托第三方修复，发生的修理费用从承包方工程质量保证金中扣除，并视具体情况追究承包方延误维修时间造成的直接损失。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.2发包人违约的责任：执行通用条款。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；（2）向绍兴市人民法院起诉。附件：附件1：建筑工程质量保修书附件1:工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：双方约定对施工承包范围内的所有内容实行保修。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：甲方在保修期内发现质量问题并通知乙方，乙方应及时派专业人员进行维修，如乙方未及时派专业人员进行维修，甲方有权请其它人进行维修，由此产生的费用由乙方支付，同时乙方将承担因维修延误给甲方造成的一切损失。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）第五章磋商办法及标准1、磋商办法：本次磋商采用综合评分法，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列确定。得分且最终磋商报价相同的，将由采购人在并列第一的供应商中现场随机抽取成交候选供应商。2.评分标准：总分100分，其中商务技术分80分，价格分20分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。01标商务技术分：序号评审项目评分内容及标准分值1业绩投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过同类项目业绩的,每个业绩得2分，最高得2分。注：投标文件中提供合同原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供的不得分。22项目团队拟派项目经理具有：1、高级工程师(信息技术应用电子专业）职称证书得2分；2、一级建造师（通信与广电工程专业）执业资格证书得2分；3、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。6拟派项目技术负责人具有：1、正高级工程师（信息技术系统集成专业）职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考系统规划与管理师证书得2分；3、一级建造师（机电工程专业）执业资格证书得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。6投入项目团队成员（除项目经理和技术负责人外）具有 ：1、高级工程师(通信工程专业)职称证书(人力资源与社会保障部门颁发)得2分；2、软考信息系统项目管理师（高级）得2分；3、软考网络工程师2分；4、软考系统集成项目管理工程师得2分；5、一级造价工程师（安装工程专业）注册证书的得2分；6、注册电气工程师得2分；注：投标文件中提供相关证书及人员在职社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章。同一人具有多个证书的不重复累计得分。123项目实施方案1、根据投标人针对本项目提供的对本项目的理解，项目概述是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。82、根据投标人针对本项目提供的项目施工计划、施工方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。3、根据投标人针对本项目提供的产品供货计划、供货验货方案、安装调试、试运行测试方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。4、根据投标人针对本项目提供的项目验收方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。4项目组织方案1、根据投标人针对本项目提供的组织机构、质量保证目标、质量保证措施，安全保证措施、环境保证措施方案是否完整、合理、规范且可行等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。42、根据投标人针对本项目提供的工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否完整、合理、规范且可行，是否能提供有效的技术建议等方面进行打分（0.1-2分），不提供不得分。5项目演示方案投标方案演示文件讲解的科学性和完整性:101、整体项目管线走势是否合理、对已有管线的处理方案是否合理，线路的设计是否符合采购人需求，是否结合工程实际情况进行的设计等方面进行打分（0.1-2.5分），不提供不得分。2、根据本项目需求，对主要设备的部署位
投标 / 标书制作要点（原创）
本安防工程涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。绍兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
