体育场馆及设施修缮设计服务中标结果公示（西南交通大学2026）
成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购（FWCG-2025-138）项目成交公告
西南交通大学已就成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购（项目编号：FWCG-2025-138）组织了快速采购。评审工作已经结束，成交结果如下：
一、项目信息
项目编号：FWCG-2025-138
项目名称：成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购
项目联系人：钟老师
联系方式：028－66367255
二、采购单位信息
采购单位名称：西南交通大学
采购单位地址：四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼703室
采购单位联系方式：贾老师 028-66367322
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期：
本次采购为成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购，采购范围及要求以采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
服务期限：合同签订之日起25个日历天。
服务地点：西南交通大学九里校区。
项目用途、简要技术要求及合同履行日期详见采购文件。
四、成交信息
成交日期：2026年1月22日
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
序号
成交供应商名称
成交供应商联系地址
成交金额（万元）
1
中国建筑西南设计研究院有限公司
成都市金牛区星辉西路8号
31.2
评审小组成员名单：
李燕强、刘明红、徐济平（业主代表）
五、其它补充事宜
本成交公告的公告期限为1个工作日。
附件下载：FWCG-2025-138成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购.docx (已下载次)
NA标志释义学的标志是在校前身息山交通大学的楼基上限成。基础系统标志成牌，成元：地质，山大书1899年份，铁地，树，水准校。整十标志计了学控的历羊，学科特色和文化专，标准色释义交大，南交画运，理挂，科技大黄，离文嘉，，相。BASICSYSTEM交大，南交画运，理挂，科技大黄，离文嘉，，相。山J萧1896西南交通大学婴区41815A1基础系统标志与校名标准组合（居中）此组合规范规定了标志横向居中组合的造型比例、结构空间等相互关系。据此可以准确绘制出标志的横向（居中组合。欢易注：a为一个基本计量单位，A.5BASICSYSTEM山商11896西南文通大学MyXW大西南交通大学SouthwestJiaotongUniversity项目编号：FWCG-2025-138项目名称：成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购采购文件采购人：西南交通大学(采购与招标管理办公室代章)2026年1月目录第1章采购邀请3第2章供应商须知前附表6第3章供应商须知11第4章技术服务、商务及其他要求31第5章响应文件格式35第6章合同主要条款50采购邀请本采购项目已通过西南交通大学立项审批程序，项目已具备采购条件，现根据《西南交通大学快速采购管理办法》（西交校计财〔2024〕12号）对该项目进行采购，欢迎合格供应商参加。一、项目概况1.项目名称：成都两校区体育场馆及设施修缮（四期）设计服务采购2.项目编号：FWCG-2025-1383.资金来源及预算金额资金来源：财政性资金；预算金额：40万元；最高限价：31.82万元。4.项目简介詹天佑体育馆位于西南交通大学九里校区，使用已有三十多年，使用频率高，人流量大，受经费制约，该场馆竣工以来没有进行过系统维护和修缮，目前存在屋顶渗漏、建筑周边沉降、排污排水拥堵、建筑装饰老化破损、设施设备陈旧、存在功能性缺陷等问题，在教学、训练及群体活动使用中存在严重安全隐患。现需对该项目进行修缮设计。本项目采购主要内容为项目的全部设计服务。包括方案设计、初步设计、施工图设计（含专项设计、深化设计、图纸优化、配套概算）、装饰装修设计及效果图、BIM设计、施工配合及现场服务等。供应商必须对服务内容进行响应，并响应采购文件的要求。具体采购范围及要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。5.服务期限：合同签订之日起25个日历天。6.服务地点：西南交通大学九里校区。二、供应商参加本次采购活动应具备的条件1.具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2.参加本次采购活动的供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；3.本次采购活动不接受供应商以联合体的形式参与；4.供应商特定资格要求：建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质。三、采购文件的获取已在我校采购管理信息系统获取到账号密码的供应商，通过西南交通大学采购管理信息系统（http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html）缴费购买采购文件（电子版），根据需要也可凭缴费订单信息到西南交通大学采购与招标管理办公室现场领取纸质版采购文件。获取采购文件时间：2026年1月14日至2026年1月16日8:30-17:30（工作日）。采购文件售价：文件售价300元，售后不退，参与资格不能转让。说明：第一次参与我校采购活动的供应商，请登录https://bidding.swjtu.edu.cn/info/1006/8816.htm查看供应商信息录入须知并免费获取账号密码。在获取账号密码和缴费过程中遇到问题可致电028-66367322咨询；开具发票问题可致电028-66367359咨询。四、响应文件的递交1.响应文件递交时间：2026年1月22日9:00-9:30；2.响应文件递交的截止时间：2026年1月22日9:30；3.响应文件递交地点：四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼706室；4.响应文件必须在响应文件递交的截止时间前送达至响应文件递交地点，逾期送达或没有密封的响应文件不予接收，本次采购不接受邮寄的响应文件。五、评审时间与地点评审时间与响应文件递交截止时间为同一时间，评审地点同响应文件递交地点。六、发布采购邀请的媒介本次采购邀请在西南交通大学采购信息网（http://bidding.swjtu.edu.cn/）上发布。七、联系方式采购人：西南交通大学地址：四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼703室邮编：611756联系人：贾老师电话：028-66367322电子邮件：ztb@swjtu.edu.cn网址：http://bidding.swjtu.edu.cn/开户银行：中国工商银行股份有限公司成都西南交通大学支行账号：4402088509100000675西南交通大学2026年1月供应商须知前附表序号内容说明与要求采购人名称：西南交通大学地址：四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区联系人：钟老师电话：028-6636725522项目预算、最高限价及最低限价本项目预算为人民币40万元，最高限价为31.82万元，最低限价为17.36万元。*供应商应有明确报价。报价超过预算或最高限价的，或者低于最低限价的，响应文件将被拒绝。310是否允许提供进口产品否报价货币人民币511供应商应提交的商务文件1.（1）供应商应答索引表；1.（2）商务文件1.*报价函2.*法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人的提供）；3.*供应商基本情况表；4.*营业执照等证明材料（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一或五证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”）； 5.*财务状况报告等相关材料（提供以下资料之一）：（1）2024年度的财务报表复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表）；（2）响应文件递交截止日前一年内基本开户银行出具的资信证明。注：截止到响应文件递交截止之日，公司成立不足1年或无法提供上述资料之一的，可提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函”，格式自拟。6.*纳税相关证明材料（提供供应商响应文件递交截止日前一年内任意时段缴纳税收的证明材料，需提供至少一项）：（1）向税务部门缴纳税收的银行电子回单；（2）税务部门出具的纳税证明或完税证明复印件；（3）税务部门出具的纳税有效票据的复印件。注：无法提供上述资料之一的，可提供“依法缴纳税收的承诺函”，格式自拟；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。7.*缴纳社保相关证明材料（提供供应商响应文件递交截止日前一年内任意时段缴纳社保的证明材料，需提供至少一项）：（1）向社保或税务部门缴纳社保的银行电子回单；（2）社保或税务部门出具的社保缴纳证明材料复印件；（3）社保或税务部门出具的缴纳社保的有效票据复印件。注：无法提供上述资料之一的，可提供“依法缴纳社保的承诺函”，格式自拟；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。8.*按照“供应商特定资格要求”规定提交的证明材料；9.*按照“采购标的执行标准”规定提交的证明材料；10.*参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；11.*知识产权承诺书；1.（3）其它商务文件12.*商务条款偏离表； 13.与评审相关的其他商务资料。612供应商应提交的技术文件1.*技术服务条款偏离表；2.项目实施方案及服务承诺；3.自行编写的与评审相关的其他技术文件。供应商应提供的报价文件*报价表815是否需要现场踏勘本项目不组织现场踏勘。响应文件份数及装订*1.响应文件一式3份，其中正本1份，副本2份。2. 响应文件采用胶订或线订装订，不得活页或散页。1响应文件递交截止时间和地点见采购邀请1*项目服务期限和服务地点见采购邀请1是否收取履约保证金收取成交供应商履约保证金履约保证金缴纳形式：以支票、银行承兑汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（包括网银转账、电汇等方式）在合同签订后提交。履约保证金金额：合同金额的5%。学校银行账户信息如下：账户名：西南交通大学；账号：4402088509100000675；开户行：中国工商银行股份有限公司成都西南交通大学支行。备注写明“FWCG-2025-138项目履约保证金”。采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求：（1）成交人名称、项目名称（如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件名称）；（2）保函需明确受益人为“西南交通大学”；（3）保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额；（4）保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限；（5）在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后10个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。保函的提交：提交保函原件时供应商须提供以下证明材料：①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。履约保证金的退还：采用保函形式提交的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止，保函自动失效。采用非保函形式提交的履约保证金，在服务期限结束后由甲方项目部门向学校计划财务处申请退还供应商履约保证金。1322*付款方式1.分期付款：第一期：合同签订，设计人提交履约保证金后，方案经发包人确认后，支付设计签约合同价的30%；第二期：设计施工图交付后，配合完成清单编制后，支付至签约合同价的70%；结算：工程竣工验收后，设计合同经结算审核后支付至最终结算审核设计费的100%。2.每次付款前，供应商应出具等额增值税发票，发票与合同的银行账户信息应保持一致。1*响应文件有效期90天1*供应商特定资质要求建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质1*采购标的执行标准供应商须书面承诺满足《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）、 《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、 《西南地区建筑标准设计通用图》西南18J 合订本（1）~（4）、《建筑电气与智能化通用规范》（GB50345-2012）等现行（含目前已明文规定具体实施时间且与本工程有关）国家、行业和地方规范、标准、规定、规程及相关政策文件。1*特别说明事项项目评审组织人员于初步评审前（含）通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应文件将被拒绝。注：1.上表中加*项目若有缺失或无效，响应文件将被拒绝且不允许补正。本表中非*项目不得作为废标依据。2.本项目采购文件中供应商须知或采购文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。供应商须知1.1、总则1.基本要求1.1.1本采购文件仅适用于本采购邀请中所叙述项目的采购。1.2.2供应商的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。1.3.3本采购文件的最终解释权由采购人享有。2.合格的供应商2.1.1已获取采购文件，具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的国内供应商；2.2.2参加本次采购活动的供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。2.3.3本次采购活动不接受供应商以联合体的形式参与。2.4.4本项目有特殊要求的，供应商还应当提供符合采购特殊要求的证明材料或者情况说明。3.供应商信用记录3.1.1采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对供应商的信用记录进行查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，都将被拒绝参与本次采购活动。3.2.2供应商信用记录查询的截止时点为响应文件递交之日。供应商信息查询结果将直接进行网页打印并与供应商的响应文件一并留存。3.3.3供应商在参与本次采购活动中的不良行为将被记录并纳入统一的信用信息平台。4.合格的报价产品4.1.1参加本次采购的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。4.2.2若报价产品为需要安装软件才能正常工作的，供应商必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。5.有关费用供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。6.踏勘现场6.1.1供应商须知前附表第8条规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。6.2.2供应商踏勘现场发生的费用自理。6.3.3采购人在踏勘现场中介绍的情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。1.2、采购文件7.采购文件的构成7.1.1采购文件是供应商准备响应文件和参加采购活动的依据，同时也是评审的重要依据。采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：1.(1)采购邀请；1.(2)供应商须知前附表；1.(3)供应商须知；1.(4)评标标准和评标办法；1.(5)技术、商务及其他要求；1.(6)响应文件格式；1.(7)合同主要条款。7.2.2供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应所产生的风险由供应商承担。8.采购文件的澄清和修改8.1.1在采购文件递交截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。8.2.2澄清或者修改的内容，采购人将在西南交通大学采购信息网（http://bidding.swjtu.edu.cn/）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。1.3、响应文件9.响应文件的语言9.1.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文简体字。9.2.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。9.3.3响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。9.4.4对违反上述规定情形的，评审小组有权要求供应商限期提供相应合规文件或直接认定供应商所提交的该部分文件无效，涉及“*”的，将直接导致响应文件被拒绝。10.报价货币本次采购项目的采购文件允许使用的货币见供应商须知前附表第4条。11.知识产权11.1.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。11.2.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。11.3.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。11.4.4如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。12.响应文件的组成12.1.1响应文件分为商务部分和技术部分商务部分指供应商提交的证明其有资格参加采购活动和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合采购文件规定的文件。供应商应提交供应商须知前附表第5-7条要求的商务文件、技术文件，具体填写要求详见采购文件第四部分。12.2.2响应文件格式（1）供应商应按照采购文件第5章中提供的“响应文件格式”填写相关内容，统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由供应商承担。（2）对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。13.报价13.1.1报价只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。13.2.2无论供应商提供的报价表中是否有相关说明，报价表中的“总报价”是服务等全部费用的报价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价表。13.3.3除报价优惠外，任何超出采购文件要求而额外赠送货物、服务的，响应文件将被拒绝。13.4.4最低报价不能作为成交的保证。14.响应文件的印制和签署14.1.1供应商应按供应商须知前附表第9条要求的份数准备响应文件。14.2.2响应文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。响应文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对响应文件的修改或撤回的书面通知除外）。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。14.3.3为便于采购人资料存档，响应文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）；响应文件厚度控制在50mm之内，超过50mm的应分册印制；响应文件封面和封底勿采用工业纸板等硬壳装订方式。14.4.4响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水书写，响应文件副本可采用正本的复印件。响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在采购文件要求的地方签字并加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖供应商（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。]14.5.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字。14.6.6响应文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章（说明：采购文件中要求提供复印件作为证明材料的，复印件应加盖公章；复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）15.响应文件的包装和密封、标注15.1.1响应文件正本、副本应密封包装（说明：响应文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内）。15.2.2每一个包装的最外层应标明项目名称、项目编号、供应商名称，并加盖供应商公章。16.响应文件的递交16.1.1响应文件递交的地点、评审地点、评审时间及递交响应文件的截止时间详见供应商须知前附表第10条，供应商应在响应文件递交截止时间之前将响应文件送达规定地点。16.2.2因采购文件的修改推迟响应文件递交截止日期的，按采购人书面通知修改的时间递交。16.3.3响应文件递交截止时间后送达的响应文件将被拒绝接收。16.4.4项目技术、商务及其他要求谈判结束后，供应商提交最终报价。1.4、评审程序17.成立评审小组评审小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的有关专家三人（含）以上的单数组成。评审小组负责本项目的评审工作。报价提交时间截止后有供应商报价但不足3家的，或评审阶段通过资格审查或符合性审查的供应商数量不足3家的，经评审小组论证采购文件没有不合理条款，有供应商报价的项目直接进入评审环节。18.资格审查递交响应文件截止时间结束后，由评审小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加本次采购活动的供应商名单。评审小组资格审查过程中，评审小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背采购文件规定。供应商资格审查的标准见下表：评审因素评审标准是否满足具有独立承担民事责任的能力具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章（三证合一或五证合一的则提供营业执照复印件并加盖公章）财务状况报告等相关材料符合第二章“供应商须知前附表”规定纳税和社保费用相关证明材料符合第二章“供应商须知前附表”规定供应商信用记录查询未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单前三年内无重大违法记录声明有法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章按照“供应商特定资格要求”规定提交的相关证明材料符合第二章“供应商须知前附表”规定说明：结论填写“满足”或“不满足”，结论均为“满足”才能允许参加谈判，如结论中有一项为“不满足”，则淘汰该供应商并不允许其参加谈判。评审小组出具资格审查报告后，“采购人”将通过和未通过资格审查的供应商名单以及未通过资格审查的原因向所有递交响应文件的供应商当场宣布。资格审查报告格式项目名称项目编号资格审查依据采购邀请内容是否与采购文件规定一致是否现场递交响应文件的供应商名单通过资格审查的供应商名单未通过资格审查的供应商名单供应商原因……………是否有通过资格审查的供应商是否本次采购活动是否终止是否评审小组成员（签字）：日期：特别说明：采购文件中要求提供复印件作为证明材料的，复印件应加盖公章；复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。19.符合性审查供应商资格审查结束后，由评审小组对符合资格的供应商进行符合性审查，确定通过符合性的供应商名单。符合性审查过程中，评审小组成员对供应商符合性是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背采购文件规定。供应商符合性审查的标准见下表：评审因素评审标准是否满足法定代表人授权委托书与营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关文件一致且有效的签字盖章报价函有法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章供应商基本情况表与营业执照信息一致知识产权承诺书提供了针对本项目的知识产权承诺书商务条款偏离表提供了针对本项目的商务条款偏离表，并满足实质性条款技术服务条款偏离表提供了针对本项目的技术服务条款偏离表，并满足实质性条款报价表报价唯一且不超过项目预算和最高限价，不低于最低报价采购标的执行标准符合第二章“供应商须知前附表”规定响应文件份数符合第二章“供应商须知前附表”规定响应文件有效期符合第二章“供应商须知前附表”规定其他条款采购文件含有采购人不能接受的附加条件的及法律、法规和采购文件规定的其他无效情形说明：结论填写“满足”或“不满足”，结论均为“满足”才能允许参加最后的评审，如结论中有一项为“不满足”，则淘汰该供应商。评审小组符合性审查结束后，应当出具符合性审查报告，确定参加评审的供应商名单。没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合性审查报告中说明原因。符合性审查报告格式项目名称项目编号符合性审查依据采购邀请内容是否与采购文件规定一致是否通过资格性审查的供应商名单通过符合性审查的供应商名单未通过符合性审查的供应商名单供应商原因……………是否有通过符合性审查的供应商是否本次采购活动是否终止是否评审小组成员（签字）：日期：特别说明：采购文件中要求提供复印件作为证明材料的，复印件应加盖公章；复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。20.谈判20.1.1确定谈判顺序：评审小组与通过资格和符合性审查的供应商分别进行谈判，谈判顺序为递交响应文件时间先后顺序。20.2.2评审小组所有成员集中与单一供应商对技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。20.3.3谈判内容为第4章中项目技术、商务及其他要求。20.4.4谈判过程中，评审小组可以根据采购文件和谈判情况变动采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的实质性要求。变动内容须经采购项目部门代表签字确认。对采购文件作出的变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。20.5.5谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审小组。变更内容作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当经法定代表人或其授权代表签字确认，否则无效。20.6.6评审小组经过一轮或多轮谈判后，供应商的响应文件不能实质性响应采购文件的，或者谈判过程中，评审小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，评审小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。20.7.7评审小组淘汰供应商的，现场告知该供应商，并说明理由。20.8.8谈判结束后，实质性响应采购文件的供应商在规定的时间内提交最后报价；已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。供应商退出谈判的，应向评审小组提供退出谈判的书面申明。退出谈判的供应商若提交了谈判保证金，则无息退还。20.9.9供应商填写的“最后报价”表（表格由评审小组提供）是供应商响应文件的有效组成部分，经供应商法定代表人或代理人签字后递交给评审小组。20.10.10“最后报价”表一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。20.11.11供应商最后报价低于最低限价的，将被认定为低于成本竞标，其响应文件将被拒绝。21.供应商的澄清、说明或者更正供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。22.评审（综合评分法）由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分项评审因素评分标准说明分值主、客观项价格部分价格分满足采购文件全部实质性要求且采购价格最低的评审最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审报价得分=(评审基准价／评审最后报价)×30%×100。30（0-30）客观分商务部分供应商类似项目业绩供应商2023年01月01日以来每完成1个类似项目设计业绩加3分，最多得9分。注：1.类似项目设计业绩是指：单个合同项目为公共建筑工程（含有钢结构）的设计业绩。2.同一个项目，一个单位分年度多次签订的合同仅计入1个案例；同一个合同，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。3.业绩证明材料：（1）业绩证明材料应附合同协议书、竣工验收证明材料（工程接收证书（竣工验收报告）或竣工验收备案登记表）。(2) 合同中须至少包含方案设计和施工图设计，且需体现钢结构设计内容。(3) 类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。 (4)采购文件要求的类似项目业绩的设计内容以合同协议书为准。若合同协议书无法体现采购件要求的设计内容的，则供应商还需提供该项目发包人出具的相关证明文件。9（0-9）客观分项目负责人业绩本项目拟配备项目负责人2023年01月01日以来以项目负责人每完成1个类似项目设计业绩加3分，最多得6分。注：1.类似项目设计业绩是指：单个合同项目为公共建筑工程（含有钢结构）的设计业绩。2.同一个项目，一个单位分年度多次签订的合同仅计入1个案例；同一个合同，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。3.业绩证明材料：（1）业绩证明材料应附合同协议书、竣工验收证明材料（工程接收证书（竣工验收报告）或竣工验收备案登记表）。(2) 合同中须至少包含方案设计和施工图设计，且需体现钢结构设计内容。(3) 类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。（4）合同协议书中设计项目负责人需与竣工验收证明材料中设计项目负责人一致。 (5)采购件要求的类似项目业绩的设计内容以合同协议书为准。若合同协议书无法体现招标文件要求的设计内容的，则供应商还需提供该项目发包人出具的相关证明文件。4.项目负责人业绩可与企业业绩重复。6（0-6）客观分项目负责人资历项目负责人资历：具有建筑工程相关专业副高及以上职称的得4分。本项最多得4分。注：①需提供上述人员与报价人有效的劳动关系证明，劳动关系证明材料不作具体限制。②提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章。未提供证明材料，则该项不得分。4（0-4）客观分拟派本项目其他人员一、团队成员 1.建筑专业负责人：具有国家一级注册建筑师证书得 1 分，同时具有建筑工程相关专业副高级及以上职称加 1分；本项最多得2分。2.结构专业负责人：具有国家一级注册结构工程师证书得 1分；同时具有结构工程相关专业副高级及以上职称加1分。本项最多得2分。3.给排水专业负责人：具有国家注册公用设备工程师（给水排水）证书得1分；同时具有给排水相关专业副高级及以上职称加1分。本项最多得2分。4.暖通专业负责人：具有国家注册公用设备工程师（暖通空调）证书得1分；同时具有暖通相关专业副高级及以上职称加1分。本项最多得2分。5.电气专业负责人：具有国家注册电气工程师（供配电）证书得1 分；同时具有电气相关专业副高级及以上职称加1 分。本项最多得2分。6.造价专业负责人：具有全国注册造价工程师资格证书或全国注册一级造价工程师资格证书得1分，同时具有副高级及以上职称加 1分，本项最高得2分。注：(1)以上人员需注册在本单位（提供注册信息截图），需专人专岗不得兼任，如有一人多岗，按得分高的情形计分一次，不重复计分。(2) ①需提供上述人员与报价人有效的劳动关系证明，劳动关系证明材料不作具体限制。提供上述人员相关证明材料复印件并加盖供应商公章。②未提供证明材料，则该项不得分。（3）以上人员不重复计分。12（0-12）客观分技术服务部分（设计大纲）项目解读对项目本身的理解解读阐述进行评分，至少包含以下内容：1.项目定位与目标理解。2.规范标准与合规把控。3.设计理念与项目特色的契合性。4.技术难点分析与创新解决方5.对项目设计需求的解读与总体修缮设计建议。（1）上述1-4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止。（2）上述第5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得4分，单项内容每存在一处缺陷扣2分，单项内容分扣完为止。（3）项目解读不限制表达方式，文字、表格、图片等方式均可。8（0-8）主观分设计构思对设计大纲中的设计构思部分进行评分，至少应包含以下内容：1.设计构思的整体性与逻辑性。2.设计构思与校园文化及校园规划的契合性。3.设计构思对人文关怀与使用者需求的响应。4.设计构思对于可持续发展和绿色建筑(含碳中和、碳达峰等)的设计策略。5.设计构思对项目未来适应性的分析。6.主体修缮构思及多视角分析。7.结构安全分析与网架修缮方案建议。8.内部空间优化及装饰装修的分析与建议。9.场馆流线优化分析与建议。10.成本控制与经济性构思分析。（1）上述1-5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分扣完为止。（2）上述6-10项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得18分，每缺少一项内容扣3.6分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1.8分，单项内容分扣完为止。（3）设计构思不限制表达方式，文字、表格、图片等方式均可。23（0-23）主观分设计质量控制保障措施对设计大纲中的设计质量控制保障措施部分进行评分，质量保障措施合理完善的标准为：1、有完整的质量控制体系架构（含对设计成果“三校两审”的制度、技术力量及人员配备）；2、有完善的质量把控措施，控制手段；3、有完善的质量控制方法和实施程序；4、按期提交经过完整审核流程的保质保量的设计成果。上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，4（0-4）主观分设计进度控制措施对设计大纲中的设计进度控制措施部分进行评分，合理完善的标准为：1、有完整的进度控制体系架构；2、有完善的进度把控措施，控制手段及实施程序；3、有完善的设计进度滞后的应对管理措施；4、有完善的应对设计进度滞后的补充技术力量和人员配备方案和措施。上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，4（0-4）主观分上述设计大纲，从目录起始页开始，为整个设计大纲标注连续页码。且大纲总篇幅不得超过800 页（含目录、文字、图表、附录等全部内容），超过规定页数的，方案不得分。评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。评审得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n，F1、F2……Fn分别为每个评委的打分，n为评委人数23.推荐成交候选供应商按照供应商评审得分从高到低进行排序确定1-3名成交候选人。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，采取随机抽取方式确定。24.评审报告评审报告中应注明以下内容：（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；（二）响应文件开启日期和地点；（三）获取采购文件的供应商名单和评审小组成员名单；（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格和符合性审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。25.确定成交供应商1、采购人根据评审报告在5个工作日以内确定成交供应商。采购人应确定排名第一的成交候选供应商作为成交供应商。2、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商，由后一位成交候选供应商接替，依次类推，或重新组织采购：1.(1)成交候选供应商存在违法、违纪行为的；1.(2)成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的。1.(3)供应商主动放弃履行合同的。26.成交结果1、采购人确定成交供应商后，由采购人在西南交通大学采购信息网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。2、成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的（见供应商须知前附表第12条），应当及时向采购人交纳。1.5、签订及履行合同27.签订合同27.1.1成交供应商在收到采购人发出的成交通知书后应及时与采购人签订采购合同。有证据证明由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。27.2.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。27.3.3采购文件、响应文件、成交通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。28.履行合同28.1.1合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。28.2.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。1.6、成交服务费本项目不收取成交服务费，请供应商在测算报价时充分考虑这一因素。1.7、采购纪律要求29.供应商不得具有的情形29.1.1发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，供应商今后参与我校采购项目的机会可能会受到影响：（1）提供虚假材料谋取成交的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；（4）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（5）在采购过程中与采购项目部门进行协商谈判，或不按照响应文件的实质性内容签订合同，或与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议，或成交后无正当理由拒不签订合同的；（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；（7）将成交项目转让给他人，或者未在响应文件中说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；（8）拒绝履行合同义务的；（9）提供假冒伪劣产品的，或货物、工程、服务有严重质量缺陷的；（10）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。29.2.2有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，本次谈判或成交资格将被取消。29.3.3响应文件存在以下情形的，响应文件无效：（1）不同供应商的响应文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；（2）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与投标；（3）不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；（4）由同一人携带两个及以上供应商的资料参与投标的（包括资格审查、领取采购资料、参加采购答疑会、交纳或退还谈判保证金、开标）；（5）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。30.质疑和投诉30.1.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。30.2.2供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。30.3.3针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。30.4.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起3日内提出。30.5.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。30.6.6质疑函必须以书面形式递交，地址：四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼117室，联系电话：028-66367318。30.7.7采购人将在收到质疑函后7个工作日内审查质疑事项，作出答复决定，但答复的内容不涉及商业秘密。30.8.8供应商对质疑答复不满的，可向学校监察部门投诉。30.9.技术、商务及其他要求采购服务清单序号采购服务内容服务期限1成都两校区体育场馆及设施修缮（四期） 设计 合同签订之日起25个日历天★技术服务条款要求序号服务内容服务标准1方案1.合同签订后5个日历天提交符合采购方要求的方案设计成果及文件。2.方案成果文件应含屋顶改造方案、室内装饰方案、功能优化方案、防水修缮方案等。3.提供重点部位效果图，不少于4张。2施工图及配套预算资料1.方案经发包人确认后20个日历天提交完整的施工图设计文件及配套预算资料。2.根据发包人确认后的设计文件及限额进行施工图设计，设计深度达到发包人招标清单编制深度，参数、规格详尽、做法确定唯一且不能具有指向性。3.对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现。4.在设计过程中，按照发包人要求提供相应经济性比选论证文件。5.在设计过程中，设计人不能以“后期二次深化”、“专业单位深化”等理由拒绝任何专项工程深化设计工作。6.确保所选用的材料在该项目施工时，在市场上能够采购得到，且至少要有3家以上，同时涉及观感的材料需附彩色照片等，明确样式，提供物料表。7.配合发包人进行招标清单编制，及时回复清单编制过程中，相关单位提出的图纸问题。8.至少同步提供一套完整的经过采购方认可的与提交施工图匹配的施工图预算资料。3后期服务1.设计人应及时处理有关设计问题，所有问题须在当日回应，并在24小时内完成具体问题的回复。2.设计人负责工程设计交底，参加图纸会审，解答施工过中施工承包人有关施工图的问题，设计人及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求。3.设计人须协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续，设计变更程序按发包人的工程变更管理制度、流程及当地主管部门要求执行。4.项目负责人及相关专业设计人员参加项目过程中的验收以及竣工验收工作，并及时办理相关手续。5.设计人须提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。6.设计人须认真、及时审核相关单位的深化设计文件是否安全、可靠，是否满足国家、地方相关规范要求、接口条件和设计要求，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。设计人须对深化设计文件签字确认并出具技术审核确认单。商务条款要求序号服务要求项目指标符号服务要求标准1服务响应★对甲方提出的需求应在当天内作出回应，并能按甲方的要求时间点提交成果。2付款方式★1.分期付款：第一期：合同签订，设计人提交履约保证金后，方案经发包人确认后，支付设计签约合同价的30%；第二期：设计施工图交付后，配合完成清单编制后，支付至签约合同价的70%；结算：工程竣工验收后，设计合同经结算审核后支付至最终结算审核设计费的100%。2.每次付款前，供应商应出具等额增值税发票，发票与合同的银行账户信息应保持一致。3服务时间、服务地点★服务时间：合同签订之日起25个日历天。服务地点：西南交通大学九里校区。4服务团队要求★（1）项目负责人应具有国家一级注册建筑师执业资格。（2）为本项目配备至少项目负责人1名；技术负责人1名；建筑专业负责人1名；结构专业负责人1名；给排水专业负责人1名；装饰设计负责人1名。注：以上人员不重复。需提供上述人员与报价人有效的劳动关系证明，劳动关系证明材料不作具体限制。提供上述人员相关证明材料复印件并加盖供应商公章。5结算★（1）中标或成交费率=签约或成交合同价/本项目暂估建安投资；设计费结算额：设计费结算额=（设计范围内施工招标控制价-暂列金）*中标或成交费率。（2）最终结算价以合同结算审核为准，最终结算总价低于签约或成交合同价，按实际价格结算；最终结算总价高于签约或成交合同价，按签约合同价结算。6服务验收标准★验收合格条件如下：设计过程及提交的设计成果符合现行（含目前已明文规定具体实施时间且与本工程有关）国家、行业和地方规范、标准、规定、规程及相关政策文件，并符合采购方要求。其他要求1、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。3、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。注：本章★代表实质性指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。响应文件格式响应文件封面格式正本或副本正本或副本响应文件项目编号：项目名称：供应商名称：日期：年月日供应商提交文件须知1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件在本项目中全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以供应商须知前附表为准。2.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。4.供应商提交的材料不予退还。5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。6.对供应商须知前附表中涉及*的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该采购文件被拒绝。7.响应文件应按照采购文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。供应商应答索引表序号项目供应商应答内容证明文件在响应文件中所在页码备注1报价函2报价表3法定代表人授权委托书4供应商基本情况表5供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本6财务状况7纳税证明8缴纳社保证明9按照“供应商特定资格要求”以及采购标准执行标准规定提交的证明文件10前三年内无重大违法记录声明11知识产权承诺书12技术服务条款偏离表13商务条款偏离表14供应商认为需要提供的其他商务资料15项目实施方案及服务承诺16供应商自行编写的技术文件注：上表内容可根据项目具体情况进行调整。报价函西南交通大学：我方全面研究了“”项目采购文件（项目编号），决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目的有关事宜。为此，我方承诺如下：1.同意在本项目采购文件中规定的90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。2.提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本等。3.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价表。4.完全理解最终报价超过最高限价或低于最低限价时，采购文件将被拒绝。5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。6.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。7.完全理解贵方不一定接受最低价的文件或收到的任何采购文件。8.愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。10.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。11.接受采购文件中《拟签订合同主要条款》的全部条款且无任何异议。如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。供应商名称：（盖单位公章）法定代表人或代理人（签字）：地址：邮政编码：电话、传真：开户银行及账号：报价日期：报价表项目名称采购项目编号服务期限（日历天）总报价（人民币）小写： 大写： 特别说明事项：说明：1.报价表中的“总报价”是设计及相关服务等全部费用的报价。2.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该响应文件被拒绝。供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日法定代表人授权委托书西南交通大学：（供应商名称）法定代表人____________授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的（项目编号：）的采购。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。代理人无转委托权，本授权书自年月日签字生效，特此声明。法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）代理人：（签字）供应商名称：（加盖公章）说明：1、上述证明文件在响应文件中附有法定代表人和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效（注：供应商法定代表人为外籍人士的，提供护照复印件）。2、响应文件均由供应商法定代表人签字的，可以不提供该授权委托书，提供法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件即可。供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真电子邮箱法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话财务负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号/统一社会信用代码高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工企业规模（括号内打√）大型企业（ ）中型企业（ ）小型企业（ ）微型企业（ ）其他（ ）供应商绝对所有权拥有者性别（括号内打√）男（ ）女（ ）备注：指拥有51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是个人，也可以是多人合计计算。外商投资企业（括号内打√）是（ ）外商投资类型外商单独投资（ ）外商部分投资（ ）经营范围备注注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响响应资质及效力。供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等副本（复印件加盖供应商公章）财务状况、纳税证明、缴纳社保证明（复印件加盖供应商公章）供应商特定资格要求的证明文件以及采购标的执行标准特定资格要求：（复印件加盖供应商公章）采购标的执行标准：书面承诺（格式自拟）前三年内无重大违法记录声明致：西南交通大学本公司（单位名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。特此声明。供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日知识产权承诺书致：西南交通大学针对项目“项目名称”（项目编号），本公司（单位名称）郑重承诺：1.采购人在使用本项目的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本公司承担所有相关责任。2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。3.本公司若在项目实施过程中采用自有知识成果，将在合同执行过程中提供相关知识产权证明文件，同时提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。4.本项目的报价中包括了合法获取本公司未拥有知识产权产品的知识产权的相关费用。特此承诺。供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日技术服务条款偏离表项目编号：项目名称：序号技术服务条款要求采购文件详细技术服务标准响应文件详细技术服务标准偏离（正、负、无）偏离描述1方案2施工图及配套预算资料3后期服务注：1.供应商必须对照采购文件规定的商务要求逐一应答。若有偏离，可进行偏离描述。2.供应商必须据实填写，不得虚假填写，若与公开产品资料不符的将视为虚假响应，参与或成交资格将被取消。供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日商务条款偏离表项目编号：项目名称：序号采购文件的商务条款要求响应文件的商务条款响应偏离描述1服务响应2付款方式3服务时间、服务地点4服务团队要求5结算6服务验收标准…………注：供应商按照采购文件第4章的具体商务要求，填写响应情况；需要另附支撑材料的，则另附相关支撑材料。供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日项目实施方案及服务承诺项目编号：项目名称：供应商名称：（加盖公章）法定代表人或代理人：（签字）日期：年月日合同主要条款合同主要条款仅供参考；特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）合同编号：房屋建筑工程设计合同（GF-2015-0209）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：西南交通大学设计人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点。3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上，地下部分面积）；地上层，地下层；建筑高度不大于米。4.建筑功能：等。5.投资估算：约元人民币，建安投资暂按元人民币估算。6.立项备案文号：二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：按下列第种方式。⑴本项目的全部设计服务，方案设计、初步设计及其概算、施工图设计（含专项设计、深化设计、图纸优化）、装饰装修设计及效果图、BIM设计，施工配合及现场服务，配合取得不动产权证等。详见专用合同条款附件1。⑵本项目的全部设计服务，方案设计、效果图、初步设计及其概算、施工图设计（含专项设计、深化设计、图纸优化），施工配合及现场服务等。详见专用合同条款附件1。⑶。2.工程设计阶段：按下列第种方式。⑴方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、施工配合及现场服务。⑵。3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：详附件6；2.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）。3.五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自各方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。十二、送达双方确认合同签署页所留地址为有效送达方式，对于因合同争议引起的纠纷，对方可以通过预留地址邮寄送达方式送达法律文书。双方确认上述送达方式适用于各个司法阶段。地址变更应及时通知另一方，否则视为送达地址未变更，自行承担由此可能产生的法律后果。十三、合同份数本合同一式份，发包人执份，设计人执份。发包人：西南交通大学（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：地址：四川省成都市郫都区犀安地址：路999号西南交通大学邮政编码：610000邮政编码：法定代表人：[]法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：工行成都西南交通开户银行：大学支行账号：4402088509100000675账号：时间：年月日时间：年月日第二部分通用合同条款详见《建设工程设计（房屋建筑工程）合同》(GF-2015-0209)第二部分。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的会议纪要、图纸会审、技术核定及设计变更等相关资料。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》等以及其他国家和地方的有关法律、法规和工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行（含目前已明文规定具体实施时间且与本工程有关）国家、行业和地方相关法律、法规、技术标准、规范、规定、规程及政策文件等；发包人不承担由于设计人违反或不遵守相关法律、规范、规程、标准而导致的罚款和责任。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/。提供国外技术标准的名称：/；提供国外技术标准的份数：/；提供国外技术标准的时间：/；提供国外技术标准的费用承担：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：详见合同协议书。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点：西南交通大学；发包人指定的接收人为：；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：；设计人接收文件的地点：；设计人指定的接收人为：；设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的电子邮箱：。1.8保密保密期限：/。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：1.发包人按本合同规定的内容，向设计人提交资料及文件，并对其完整性负责。发包人有权参与或聘请技术专家参与设计人的技术方案优化评选，在听取各方意见后确定技术方案；发包人有权审核各设备专业的非通用产品的规格、型号及厂家。发包人有权根据需要邀请结构咨询公司、全过程过程咨询公司、设计优化咨询公司等，对设计人的施工图进行同模型、同条件的计算复核。若咨询公司所提意见与国家规范有冲突，设计人可拒不接受。其他意见发包人与设计人双方应与咨询公司一起解决。2.本合同履行过程中，发包人有权根据本合同项目建设任务需求，调整建设规模及投资等。3.发包人应及时提出使用功能需求、及时答复设计人提出的问题及确认设计人设计成果，所有问题和答复应以书面形式通知设计人，发包人确认及答复时间均不计算在设计人设计时间内。4.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料后又作较大修改，造成设计人设计需返工时，发包人不再向设计人增付设计费。5.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人退还已付金额，发包人不支付设计人任何违约金、损失赔偿等相关费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作已完成阶段，向设计人支付相应已完成阶段的设计费用，发包人不预支付违约金、赔偿损失等相关费用。6.。2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人做好全过程协调、监督等管理工作及技术服务工作，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜；经济类文件（包括但不限于：设计变更单、进度款支付申请、结算文件等）需由发包人代表签字，并经发包人完成内部审批后加盖公章或合同专用章方为有效。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：详见附件8。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：；执业资格及等级：；注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；设计人对项目负责人的授权范围如下：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和项目造价进行有效的管理与控制。1）经授权组建项目设计部，提出项目设计部的组织机构，选择、聘用设计部成员，确定设计部人员的职责；2）在授权范围内，按以上设计负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）主持项目设计部的工作，组织制定项目设计的各项管理规定；4）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目设计有关的内、外部事项；5）。3.2.2设计人更换项目负责人的，若设计项目负责人确因重大疾病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等不可抗力的特殊原因更换项目负责人的，更换人员的资质及类似工作经验业绩等不得低于投标文件中载明的人员资质和能力，应提前20日书面通知发包人，经报建设行政主管部门和发包人同意后方可进行更换，发包人有权处以设计人50000元/人•次的违约金。若因设计项目负责人实际履职能力不足，严重影响工程设计效率和进度的，发包人据此要求设计人更换项目负责人的，更换人员的资质及类似工作经验业绩等不得低于投标文件中载明的人员资质和能力，发包人将提前10日书面通知发包人，且发包人有权处以设计人100000元/人•次的罚款。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权处以设计人200000元/人•次的违约金；3.2.3设计人应在收到书面更换通知后10天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人向设计人发出书面通知10日后开始计算，设计人向发包人支付违约金5000元/天。3.3设计人人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限中标通知书发出后5天内。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应在收到发包人书面更换通知后10天内更换主要设计人员，发包人向设计人发出书面通知10日后开始计算，设计人向发包人支付违约金2000元/天•人；设计人若未经发包人同意不得更换投标时的项目班子主要成员（专业负责人），设计人擅自更换专业负责人，发包人收取设计人违约金30000元/人•次；若因重大疾病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等不可抗力原因的特殊情况需要更换，更换人员应不低于投标文件中载明的人员资质和能力，经发包人同意更换专业负责人，发包人收取设计人违约金5000元/人•次。设计负责人及各专业负责人（建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、暖通专业负责人、电气专业负责人、造价专业负责人）须按发包人要求驻场服务，不另行计费。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作：不允许分包。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：除主体结构、关键性工作范围外。其他关于分包的约定：需分包的专业工程或工作范围，设计人必须充分阐述原因，且必须经发包人同意；分包单位应有相关资质及相应业绩，主要设计人员应有相应注册执业资格及丰富经验，且应经过发包人同意。设计人应严格把关分包单位的设计质量并对其设计质量负全责。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：设计资质及相应的业绩，主要工程设计人员名单及相应身份证明、注册执业资格及执业经历等。3.4.4分包工程设计费支付方式：已含在设计人的投标报价中，设计人按其分包合同直接支付分包人。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。5.1.2.2工程设计适用的技术标准：现行（含目前已明文规定具体实施时间且与本工程有关）国家、行业和地方相关法律、法规、技术标准、规范、规定、规程及政策文件等。5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：/。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：设计人提供的设计文件除要达到国家规定的各阶段设计图纸的相关设计深度要求外，其施工图设计还须达到发包人编制招标工程量清单的深度，参数、规格详尽、做法确定唯一且不能具有指向性。5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后3天内，设计人提交进度计划。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本项目采用下列第种内容。（1）合同工期为设计人完成方案设计、初步设计及概算、BIM设计、施工图设计、深化设计等各阶段设计任务的时间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间、相关政府部门审批提出意见的修改时间、发包人审查提出意见的修改时间、图审单位审查提出意见的修改时间等，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间、发包人的审查时间及图审单位的审查时间。（2）合同工期为设计人完成方案设计、初步设计及概算、施工图设计、深化设计等各阶段设计任务的时间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间、发包人审查提出意见的修改时间等。（3）。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在14天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。7.工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD版、PDF版（盖章：注册章及出图章）以及BIM成果（设计及施工阶段的BIM模型、各专业BIM模型质量均需符合《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T51301-2018）相关要求及发包人智慧校园信息化管理相关要求）、结构模型、各专业计算书等。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在10天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：工程设计审查形式及时间安排根据项目实际情况确定，设计人必须按时参加相关会议。政府部门和发包人组织的各设计阶段的评审、审查所发生的所有相关费用（如交通住宿、场地费、专家评审费、咨询费等）由设计人承担。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：工作、生活、保险及交通等方面，由此引起的相关费用由设计人自行承担。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至项目验收合格、配合建设工程并联并行竣工验收及备案（若有）时间内提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式：见附件611.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生14天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后14天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的14天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限使用于本项目。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计版权归发包人所有，署名权归设计人。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限使用于本项目。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人的违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人退还已付金额，发包人不支付设计人任何违约金、损失赔偿等相关费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作已完成阶段，向设计人支付相应已完成阶段的设计费用，发包人不支付违约金、赔偿损失等相关费用。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：发包人不承担逾期支付设计费的违约金。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的金额双倍返还给发包人，且发包人不退还设计人的履约保证金。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人自身原因，延误按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，发包人有权要求设计人支付设计费的千分之二的违约金，最高扣减金额不超过应收设计费的百分之十。延误超过30天，发包人有权根据实际延误影响单方面解除合同并拒付未支付的所有设计费用。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同设计费的10%。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人应对设计资料及文件质量负责，对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并按以下约定处罚：A、未造成损失的，设计人应负责采取补救措施，由于设计人原因产生的设计变更的增减金额累计超出施工合同价3%（含3%）的，扣减该项目设计费的5%；如由于设计人原因产生的设计变更的增减金额累计超出施工合同价5%（含5%）的，扣减该项目设计费的8%；如由于设计人原因产生的设计变更的增减金额累计超出施工合同价8%（含8%）的，扣减该项目设计费的15%。如由于设计人原因产生的设计变更的增减金额累计超出施工合同价10%（含10%）的，扣减该项目设计费的20%。发包人有权向主管部门报告。B、造成返工或质量事故损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度据实向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％（包括但不限于工程修复、延误损失、对第三方赔偿、合理处理费等），最高不超过本合同设计费用，发包人可以从设计人设计费及法律规定的设计人其他财产中直接扣减以获取相应的赔偿，同时发包人将保留进一步追究其法律责任的权利。14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：/。14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：擅自分包的，发包人处以50000元/次的违约金，发包人有权解除合同。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为/天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。17.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。评审所发生的费用承担方式：/其他事项的约定：/。17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）1.严禁任何单位和个人借用他人资质投标，或通过转让、租借等方式获取资格或资质证书投标，一经发现，发包人无条件解除合同，由此产生的所有损失由设计人承担，且发包人有权提请相关部门追究当事人的法律责任。2.本项目设计费包含完成本项目全过程设计及全过程技术服务、审查、设计原因造成的变更审查、专家论证等工作内容的全部价格体现，包括但不限于以下内容：方案设计费、初步设计及概算费用、施工图设计费、BIM设计费、深化图纸设计费、补充或修改设计费、全过程技术服务费、设计涉及的专业评审相关费用、工程设计变更审查费、赶工费、保险、税费、利润、风险等全部费用，发包人将不再另行支付额外费用。发包人未考虑到但又须满足使用功能、验收、规范等要求的功能设计，设计人应在限额设计总造价内充分考虑。发包人或监理人或全过程咨询人在设计及工程实施全过程任一阶段中，发现有漏项、缺项的，设计人应无条件整改，否则，发包人有权委托第三方实施，相关费用由设计人承担，发包人有权从其合同价款中扣减。3.设计人应根据批复的建安费用进行限额设计。设计概算所包括的内容应包含可研估算所含的内容，并且不应超过批复的总投资（如根据施工图做出的招标控制价超出建安工程费用限额的百分比，将扣除相应设计费的百分比，发包人因功能需求、调高标准等原因调整建安工程费限额除外）。4.设计人应按政府相关行政主管部门、国家技术规范、标准、规程和发包人的要求进行施工图设计，对发包人认可的施工图进行综合、修改、完善，直至满足发包人、相关规范、专项审查和图审合格的要求。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。设计人应需配合学校办理本工程项目的规划、人防、消防、卫生防疫、市政、交通、园林等政府有关部门的审批手续，提供相关的工程设计图纸，并按要求对设计文件进行补充、修改。5.若设计人出现以下情形，设计人须缴纳违约金，本条约定为独立的责任条款，发包人按本条获得赔偿的权利，不影响其根据本合同其他条款、补充协议及相关法律法规就设计错误问题向设计人主张工期索赔、费用索赔、要求承担保修责任乃至解除合同等一切权利。因设计错误导致工程质量问题、发包人第三方损失或产生其他连带责任的，全部后果及额外损失均由设计人最终承担：（1）出现违反国家强制性规范的重大设计失误，每一次缴纳违约金1万元人民币；（2）设计人提交图纸（以盖有出图章注册章版本为准）出现以下设计错误（详见附件9）时，按以下标准赔偿：I类错误5000元/条；Ⅱ类错误不应多于5条（含5条），多于5条每增加1条赔偿发包人3000元/条；Ⅲ类错误不应多于20条，多于20条每增加1条赔偿发包人损失500元/条。发包人有权在向设计人支付的任何费用中扣除。本条款并不影响发包人依照本合同及其他补充协议其他条款和相关法律法规规定所享有的其他权利。（3）未按发包人要求进行设计修改且无书面回复阐述原因，每一次缴纳违约金1万元人民币；（4）在施工配合阶段，未能按发包人要求到现场提供技术服务且影响现场施工，每一次缴纳违约金1万元人民币；（5）无正当理由，未能按合同要求按时提供设计成果，每一次缴纳违约金1万元人民币；（7）项目负责人未能按发包人要求参加第一次方案汇报、中间一次方案成果汇报、最终方案成果汇报、发包人组织的投资评审会和至少一次的施工图设计汇报，每一次缴纳违约金1万元；（8）设计人公司或其二级机构（院/所/分公司）的副职及以上负责人未能按发包人要求参加第一次方案汇报、中间一次方案成果汇报、发包人组织的投资评审会和至少一次施工图设计汇报，每一次缴纳违约金1万元。（9）因施工图与报规方案不一致，导致规划验收罚款或者返工的费用由设计人承担，并罚没设计费的10%。（10）本项目施工期间，发包人认为必要且发出通知时，设计人每周不得少于一次到现场开展工作，如有违反，发包人有权追究设计人违约责任：发包人有权处以1万元/次的违约金。（11）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，设计人应按本合同设计费总额的10%向发包人支付违约金，给发包人造成经济损失，设计人应承担相应法律责任，发包人有权向设计人索赔。（12）设计人应及时解决施工过程中涉及到的设计问题，积极参加本项目涉及的相关会议（如监理例会、专家论证会等）、验收等工作，保证签署的验收结论准确可靠。项目施工过程中，若设计人未参加上述工作，按5000元/次向发包人支付违约金。（13）设计人负责在发包人指定的合理期限内对设计资料及文件出现的遗漏或错误完成修改或补充，设计人修改或补充3次后仍不符合本合同及发包人要求的，发包人有权要求解除本合同，设计人已收取的费用应予返还，并按本合同约定设计费总额的30%向设计人收取违约金。（14）设计人应在承诺的设计周期内提供完整的施工图设计含项目主体施工图、各专业工程施工图、深化图纸、工艺图纸等全部设计范围内的施工图设计图纸，若出现由于设计人原因延误设计文件交付时间，按合同内相应条款执行。（15）除发包人或行政主管部门有新技术、新标准的推广建议或意见外，设计人不得在施工图设计文件中采用排他性、唯一性、针对某品牌材料、设备的技术指标，同时严禁在施工图设计文件中指定品牌（包括品牌英文缩写），如有发现，设计人除应立即修改外，还应向发包人支付1万元每处的违约金,并承担由此给发包人造成的损失（如承担建安工程费用调增的部分）。（16）施工过程中，若设计人向发包人提出设计变更，设计人需征得发包人同意后方可进行设计变更；如设计人未征得发包人同意擅自变更，因变更而增加的费用全部由设计人承担。（17）设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的金额双倍返还给发包人，且发包人不退还设计人的履约保证金。（18）合同在履行过程中，如因设计人方案未取得发包人认可以及因设计人的其它原因，从而导致发包人逾期付款或解除合同的，发包人不承担本合同所约定的违约责任。（19）为保证设计文件的时效性，应发包人要求或设计本身违反规范或设计错误或设计不周，设计人若以设计变更通知单形式的局部变更，设计人应在3个工作日内完成相应部位变更，并将相应的电子文件报发包人备案；若以蓝图形式的修改，设计人应在发包人规定的时间内修改完善，并将相应的电子文件报发包人备案；并及时完成变更图审工作。对设计质量、深度及时效问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，发包人根据工程经济损失情况，经核实确认后，设计人每次应予以人民币1000元～20000元（具体金额由发包人决定）赔偿给发包人，对于此赔偿，发包人有权在向设计人支付的任何费用中扣除。（20）设计人了解并确认在与发包人接洽和履行本合同过程中，设计人所知悉或取得发包人经济资料为发包人的商业秘密。设计人承诺严守其保密性，不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。设计人承诺发包人之商业秘密仅用作本合同约定之目的，不得用作他用。如设计人违反本条规定，设计人应赔偿发包人经济损失，损失难以计算的，设计人应赔偿发包人经济损失人民币1万元～10万元（具体金额由发包人决定），对于此赔偿，发包人有权在向设计人支付的费用中扣除。（21）设计人应保证提交给发包人的设计成果不侵犯任何第三方知识产权，包括但不限于专利权，商标，著作权等。若有上述事由发生，设计人应修改设计成果至不侵权，同时设计人应赔偿发包人因此受到的一切损失。（22）合同签订后设计人自行协调规划局、住建局、河道管理处等相关一切涉及本项目的技术事宜，并保证图纸审查的时效性。若在项目设计实施过程中，需由发包人出面协调技术、时效等事宜时，发包人每出面协调一次，发包人有权扣除设计人设计费2000元作为赔偿，对于此赔偿，发包人有权在向设计人支付的费用中扣除。6.设计人存在违反本合同约定，发包人有权按照我校有关规则确定后向建设行政主管部门提供相关违约证据材料并将设计单位纳入学校供应商管理库失信企业名单。7.本项目招标文件约定条款与投标文件承诺条款都为本项目合同的有效条款，当本合同及补充协议未作约定的部分按招标文件与投标文件承诺条款执行，如不同文件之间存在歧义或矛盾，发包人有权以对维护本项目整体利益和最符合招标目的之解释为准。8.发包人在建设过程中保留根据政府职能部门要求和使用单位工艺要求调整本任务书的权利和调整设计进度的权利，设计人在报价过程中应充分考虑本项目特点及特殊性，合理报价，中标后不做任何调整。9.设计人应对项目的建筑面积按成都市有关规定准确计算，若超过相关规定误差给发包人造成工期延误或经济损失，经政府相关部门核定误差及核实确认后，设计人应予赔偿发包人的全部损失，若损失难以计算的以人民币1万元～10万元（具体金额由发包人决定）赔偿给发包人，对于此赔偿，发包人有权在向设计人支付的任何费用中扣除。10.设计人若有重大设计失误（包括但不限于设计文件未通过审批、导致工程返工、工期延误超合同工期20%，造成安全事故或功能缺陷等），设计人需赔偿发包人全部直接损失与间接损失（包括工程修复费、工期延误损失、对第三方赔偿、律师费、鉴定费等损失），对于此赔偿，发包人有权在向设计人支付的任何费用中扣除。11.设计人在进行设计时，应遵循人性化设计原则，若设计成果中出现严重影响其功能使用的情况，如：车位与结构柱关系不恰当，宿舍内结构柱与实际使用关系不适宜，人车流线不合理等情况，经核实确认后，设计人应予以人民币1万元～10万元（具体金额由发包人决定）赔偿给发包人，对于此赔偿，发包人有权在向设计人支付的任何费用中扣除。12.发包人应对设计人的现场服务质量做记录，若设计人人员未能按要求进行服务，发包人可根据设计人的服务质量对该部分费用做相应扣除。13.设计人需配合发包人进行施工验收及办理竣工图盖章手续，并协助发包人取得竣工、备案证明和不动产权证书等文件。因设计人不予以协助对发包人造成影响及损失的，设计人承担由此产生的发包人的损失和责任。14.成本控制：设计人应做到所有设计方案安全、经济、合理，并做到认真计算，如发包人认为设计人在设计过程中存在不合理现象，有权向设计人提出质疑，必要时可要求设计人提供诸如计算书等技术资料，设计人应予合理解释并积极配合。在满足国家及地方相关法律法规技术规定、保证建筑物安全的前提下，结构含钢量和混凝土含量、强度等级应控制在安全、经济、合理的范围之内。在满足国家及地方相关法律法规技术规定、保证建筑物安全的前提下，发包人可根据本工程的实际情况，提出限额设计意见或要求。设计人提供的设计成果应满足国家及地方相关法律法规技术规定，确保建筑物的使用安全，同时需满足发包人要求。发包人可以约请咨询公司、设计优化公司等，按现行国家规范对设计人的施工图进行同模型、同条件的计算复核。咨询结果如不满足相关要求或更优设计方式的，设计人应无条件对施工图进行优化修改，同时设计人需在发包人指定的时间周期内完成修改。设计人对咨询公司的计算复核有异议，应与发包人、咨询公司一起对设计计算有关的原始数据、重要参数、计算书进行认真的研究复核。共同找出问题的原因，设计人并对相应设计进行修改优化。15.设计人在必要时，可聘请顾问进行设计指导工作，其费用由设计人决定并在设计费中分摊或支付，但统一由设计人向发包人负责。16.图纸会审、交底、变更设计人应与发包人充分沟通，并根据发包人要求前往发包人公司或项目所在地参加图纸交底会议，解释其设计图纸。设计人应出席设计图纸会审、设计交底、设计变更会议，在收到会议纪要后3个工作日之内（发包人同意除外）对会议纪要中所提出的设计变更作出正式变更或意见。17.现场代表在开工后，设计人负责派各相关专业负责人每周一次或应发包人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，随时接受发包人工程负责人或发包人代表在设计上的咨询并将意见整理后提交书面答复。18.材料及机电设备的选购设计人设计使用的材料、设备等不能指定厂家或品牌，在材料、设备等选用中不能使用唯一的厂家所使用的规格、型号等，且材料应宜于本地采购。19.按照发包人要求，设计人负责提供相关部门、单位所需的图则（各类平面图）和文字说明，准确标明结构柱或剪力墙位置的单元建筑各层平面图，标注轴线尺寸，设计变更所引起的图纸修改设计人也应在该部分图中表达清楚。20.按照发包人要求，设计人负责提供产品说明书所需的图则、准确标明结构柱或剪力墙、梁位置的单元平面放大图（含系统图及图例的单元强电、弱电、给排水、空调等平面放大图）。设计变更所引起的图纸修改变更说明不清晰之处，设计人应在变更中或后附局部截图中予以清晰表达。21.对设计过程中所需的设计资料或其它需发包人配合的事项应及时通知发包人。22.工程结束之前，设计人应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量。若发包人认为设计人的设计人员资质不符合发包人要求时，发包人有权通知设计人予以更换，设计人不得拒绝。若设计人中途更换主要设计人员，应书面通知发包人并经发包人认可。设计负责人，原则上不予进行变更。23.对于设计过程中的重要问题，设计人均应拟定项目设计工作技术清单先送发包人审核后方可进行下一步设计，这类清单中的问题主要指：总图及建筑的平面、立面、剖面；基础形式、结构选型；给排水、电气、消防等重要系统；户型柱、梁、隔墙平面定位图；其它问题详见设计任务书中及发包人的具体要求。24.设计人施工图设计成果交付发包人报审及使用前，需组织有相当经验的设计工程师对成果进行不低于三次全专业图纸内审（含设计人自校、各专业内部校审和全专业综合校审）工作，并提供内审记录（需设计人员、内审人员签字及加盖出图章），以保图纸准确无误，且发包人意见已在设计成果中体现。25.设计人需建立设计工作日志，并按发包人要求定期填写完成的工作内容。发包人有权随时抽检设计人设计工作日志，了解设计人工作进度及工作内容。26.设计人需根据发包人要求，定期提交图纸目录集，图纸目录集格式由发包人提供。27.设计人具有法律效力的设计文件为盖有“设计文件发行专用章”的设计图纸。28.设计文件的经济指标应合理,体现工程成本控制。各设计阶段发包人组织专家评审,设计人根据评审意见优化设计。当设计人对专家评审建议的正确性和合理性有异议时，须由四川省或成都市政府建设主管部门组织的权威专家进行评估。若经评估后的合理建议，设计人拒不采纳，视优化方案对工程造价的影响程度，发包人有权对设计人处以5万～50万元的罚款，罚款从相应阶段的设计费中扣除。对工程造价影响严重的，发包人有权拒付该阶段设计费。29.因工程需要，发包人要求设计人在施工过程中派出专职设计人员对工程进行现场服务。设计人应在接到发包人正式通知后24小时内派出具有相应资质的设计人员到达施工现场，发包人不再另行支付任何现场服务费。30.各阶段设计人的设计成果（包含发包人要求的中间成果）须经发包人确认，并出具书面确认函或政府相关部门阶段性批复。发包人确认或政府相关部门阶段性批复的成果如需变更，双方应就设计周期另行协商，发包人不另行支付变更设计所产生的任何费用，由设计人承担。设计人将设计成果交发包人确认后设计成果所对应的知识产权归发包人所有，除本合同有特殊约定外，设计人未经发包人同意不得擅自使用，否则发包人有权向设计人提出索赔。若设计人提交的设计成果未达到发包人符合本合同约定的要求，发包人有权要求设计人修改设计或重新设计，直至达到发包人要求，发包人不再另行支付设计人任何费用。31.设计人在整个服务周期内发生的任何安全风险由设计人自行承担，设计人自行购买发包人认可的工程设计责任保险。32.可聘请顾问进行设计指导工作，其费用由设计人决定并在设计费中分摊或支付，但统一由设计人向发包人负责。33.设计负责人及各专业负责人（建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、暖通专业负责人、电气专业负责人、造价专业负责人）须按发包人要求驻场服务，不另行计费。34.设计人须制定图纸设计的工作节点计划（如方案、抗震专项、初设、施工图各部分等），并报发包人审核，设计人根据审核后的计划完成各阶段的图纸设计等工作。35.设计人应进行限额设计，对施工图预算未满足限额要求的，经发包人审核认为属不合理设计的，设计人应无偿修改设计，且按本合同相关条款承担违约责任；因发包人变更设计要求、或提高设计标准、或实际设计时，国家定额调整等造成的，设计人应按照限额设计无偿修改设计。36.施工期间设计人根据发包人要求进行设计变更时，设计人出图时间需全力保证现场施工需要。所有设计变更都必须经发包人同意并书面确认后方可变更，设计人同步完成变更审查手续。设计人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作（含对发包人要求的其他内容的设计）进行审查，同时承担相关费用并对所有相关设计文件的正确性合理性安全性及质量承担责任。并按合同中设计人文件的有关要求，提供全部的设计人设计文件最终版。37.设计人负责招标范围内、设计范围内、发包人要求、技术标准及要求中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性、完整性以及合规性，并对上述文件的正确性、完整性和合理性承担全部责任。发包人不对设计施工图的完整性、正确性、安全性和合理性承担任何责任。38.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责必要调整补充。如超过约定时间仍未能使设计资料及文件通过设计审查的，视为设计人违约，发包人随时有权解除合同，设计人应无条件退回全部已收费用，同时设计人还应双倍返还发包人支付的定金。39.如果因工程需要，需设计人员阶段性驻现场办公，设计人必须无条件配合，不再另行收费，每天在现场的服务时间不得低于2小时且以满足解决现场问题为限，协调解决施工过程中与设计有关的问题，办公场所由发包人提供。设人接到发包人电话通知后，解决问题的相关专业人员须及时到现场解决问题。对于一般技术问题，设计人在接到发包人书面（特殊情况可口头通知）通知后三天内回复书面处理意见。对于重大技术问题，设计人在接到发包人书面（特殊情况可口头通知）通知后五天内回复书面处理意见。对于特别重大或特殊技术问题，发包人设计人双方另行协商处理。40.现场阶段验收工作，包括但不限于验槽，结构验收，工程竣工验收，重要设备选型，重要材料订货选样等需设计人到场，发包人根据工程实际情况通知设计人当日或次日到场，设计人负责现场履行签字认可手续。41.发包人为改善方案进行适当的调整或重大设计调整，设计人应免收调整的费用，设计周期可根据情况经发包人同意后适当顺延。若因设计自身失误或各专业配合原因造成的修改或返工，设计周期不顺延，并不得以任何借口，索要加班费或赶工费。在施工过程中，各类需深化设计的专业，设计人需承担设计职责，无条件负责设计协调，在一周内对各深化设计方案总体把关，并对是否满足建筑功能和结构安全进行书面回复。直到深化效果和设计图纸质量满足发包人要求。竣工验收前，本工程发生的任何施工图设计修改，设计人需按发包人要求无偿完成。设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。按合同规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人不另收工本费。因政府相关审查部门的批准时间较本合同的设计进度计划中约定的时间延长，设计人应自费赶上，相关的费用已包含在合同价格之中，工期不顺延。施工过程中，需设计人员解决施工现场问题，设计人员应在接到通知后24小时内到达，需设计人完善的资料，应及时完成，不得因设计人原因对施工工期造成影响。42.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。43.设计人投标文件中的服务承诺及保证措施作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。44.设计人应与学校另行委托的造价过程控制、全过程跟踪审计、全过程咨询、监理等单位进行配合。45.本合同中设计人的违约金（如有）在设计费中抵扣或另行缴纳，合同有约定的按照合同条款执行，合同无约定的视情况双面商议确定。46.设计人须在中标通知书下发之日起3日内完成设计方案及文本，并提交职能部门；取得《中华人民共和国建设工程规划许可证》后2日内提交满足要求的抗震专项审查相关资料并上传全生命周期平台，同步提交满足职能部门要求的初步设计及初设概算并取得初步设计审查意见。因设计人原因，每延迟一天提交对应要求的资料，设计人向发包人缴纳签约合同价2/10000的罚款。47.设计人在各阶段设计过程中，应无条件配合发包人进行相关设计文件修改工作。所有涉及修改、返工、评审等费用均已包含在投标报价中。48.配合建设单位项目城建档案馆资料移交，取得不动产权证。49.发包人法务部门保留在正式签约前对合同修改的权利，设计人应无条件配合发包人修改。50.发包人保留随时终止合同的权利，设计人应无条件配合。51.。附件附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式附件7:设计变更计费依据和方法附件8:设计人的权利与义务附件9:设计文件深度及设计错误的分类附件10：附件1工程设计范围、阶段与服务内容发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设计范围完成本项目全部设计服务，包括但不限于:。2.工程设计阶段：。二、本工程设计阶段划分。三、各阶段服务内容1.方案设计阶段。2.初步设计（含概算）阶段。3.施工图设计阶段。4.施工配合阶段认真完成本项目施工配合和现场设计服务工作，包括但不限于:（1）设计人应及时处理有关设计问题，所有问题须在当日回应，并在24小时内完成具体问题的回复。对于特别重大或特殊技术问题，由双方另行协商处理。（2）设计人负责工程设计交底，参加图纸会审，解答施工过中施工承包人有关施工图的问题，设计人及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求。（3）根据发包人要求，项目负责人或相关专业设计人员须参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题。（4）设计人须协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续，设计变更程序按发包人的工程变更管理制度、流程及当地主管部门要求执行。（5）项目负责人及相关专业设计人员参加项目过程中的验收以及竣工验收工作，并及时办理相关手续。（6）设计人须提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。（7）设计人须认真、及时审核各分包商的设计文件是否安全、可靠，是否满足国家、地方相关规范要求、接口条件和设计要求，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。设计人须对各分包商的设计文件签字确认并出具技术审核确认单。（8）设计人须认真、及时审核相关单位的深化设计文件是否安全、可靠，是否满足国家、地方相关规范要求、接口条件和设计要求，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。设计人须对深化设计文件签字确认并出具技术审核确认单。（9）发包人需要设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应无条件配合。（10）。四、各阶段付款（结算）对应设计任务：付款所对应的设计阶段占总设计费比例任务要求第一期30%完成设计方案，并经发包人确认第二期40%施工图交付，配合完成施工招标清单编制第三期30%现场服务，竣工验收合格附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1项目立项报告和审批文件各1方案开始3天前2发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）1方案开始3天前3建筑红线图，建筑钉桩图各1方案开始3天前4当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前5工程勘察报告2方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告6各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见7方案设计确认单（含初设开工令）1初步设计开始3天前8工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1初步设计开始3天前9初步设计确认单（含施工图开工令）1施工图设计开始3天前10施工图审查合格意见书1施工图审查通过后5天内11市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）1方案设计开始3天前12其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前13竣工验收报告1工程竣工验收通过后[]天内（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录设计人向发包人交付的工程设计文件目录资料及文件名称份数提交日期备注方案设计全套（含报批需用文件、图纸等）根据政府及建设需要，同时学校存档3份按发包人要求纸质及电子版；深度要求以建设单位及地方职能部门要求为准；成果需提交全套CAD、带电子签章（出图章、审图章、注册章）PDF格式的电子文档（含各专项设计、综合管线布置图、设计变更及升版图）、相关各专业计算书及结构模型，绿建、海绵城市、装配式等和项目相关的计算及文本资料；管综BIM设计，设计及施工阶段指导施工BIM总平面图及文本（含报批需用文件、图纸等）初步设计文件全套资料（图纸、文本及初设概算等）施工图设计文件全套资料（含BIM、计算书等）按发包人要求注：设计人需在合同签订之日起5个日历天内提交符合采购方要求的方案设计及文件。方案经发包人确认后20个日历天提交完整的施工图设计文件及配套概算资料。附件4：设计人主要设计人员表设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目一、总部人员项目主管其他人员二、项目组成员项目负责人项目副负责人建筑专业负责人结构专业负责人给水排水专业负责人暖通空调专业负责人建筑电气专业负责人附件5：设计进度表设计进度表设计周期25个日历天（不含技术审查备案时间）序号设计阶段设计周期1方案深化设计文件个日历天2初步设计文件（含概算）个日历天3施工图设计文件个日历天4BIM成果（设计及施工阶段的BIM模型）施工图设计完成之日注：设计时间包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间、相关政府部门审批提出意见的修改时间、发包人审查提出意见的修改时间、图审单位审查提出意见的修改时间等，但不包括技术审查备案时间即相关政府部门对设计成果的审批时间、发包人的审查时间及图审单位的审查时间。附件6：设计费明细及支付方式设计费明细及支付方式一、本合同签约合同价万元（即设计人中标设计费）。1.该设计费包含设计人完成本项目设计任务及相关技术服务工作内容的全部价格体现，即承担本项目设计任务所发生的一切费用、开支、义务、各种税费等，包含相关咨询、评价、论证及审查、咨询服务工作（含交通住宿、场地费、专家评审费、咨询费等服务费用及各类专项咨询报告编制费用。在发包人明确的工期内设计人认为应发生的赶工费、设计所用的任何工具、设备、人工、保险、风险、管理费和利润等所有费用。设计人综合考虑设计过程中可能存在的反复调整造成的设计人成本支出，发包人不额外支付费用。若原方案设计在规划审批过程中出现大的调整，设计人必须无条件配合调整，且不计任何费用。规划审批通过后，因发包人原因发生的工程造价增减的单项重大变更，设计人必须无条件配合调整，且不计任何费用。施工图通过审查后，实施阶段发包人原因引起的设计变更，设计费不作调整。补晒或加晒图纸发包人，设计费不作调整。2.履约担保履约保证金的金额：中标合同金额的。投标人可以选用下列形式之一提交履约保证金：（1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交。（2）以银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供银行出具的保函或保险公司出具的保险合同或专业担保公司出具的保函原件。（3）以现金或者支票、银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式组合提交。采用现金或者支票形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交；采用银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式的履约担保必须提供银行出具的保函或专业担保公司出具的保函或保险公司出具的保险合同原件。（4）履约保证金的退还：1）采用保函形式提交的履约保证金，若履约保证金保函在开具规定的有效期内工程未实际竣工验收，则设计人须另提供新的履约保证金保函，新保函金额应与原保函保持一致。若未续保的，发包人有权暂停向设计人支付后续款项并收取违约金。2）采用非保函形式提交的履约保证金，在履约担保的有效期结束后一次性无息退还。二、设计费明细计算表：本项目总投资约万元，其中建安工程费按万元计算：计费基价为万元，该项目限价万元，下浮至，设计费为元。设计费支付方式采用下列第（4）方式。第（1）种方式：合同签订，设计人提交履约保证金后，支付签约合同价的10%作为预付款；设计人提交方案并取得该项目建设工程规划许可证后，支付签约合同价的30%的进度款；提交施工图文件并取得审查意见后，配合完成清单编制后，支付签约合同价的30%；配合发包人完成施工过程中的各类技术问题，工程竣工验收，并经结算审核后支付至最终结算审核设计费的100%。第（2）种方式：合同签订，设计人提交履约保证金（如有），方案经发包人确认后，支付设计签约合同价的30%；设计施工图交付后，配合完成清单编制后，支付签约合同价的40%；工程竣工验收后，设计合同经结算审核后支付至最终结算审核设计费的100%。第（3）种方式：付费次序占总设计费比例付费额付费时间及要求第一次付款10%付至签约合同价的10%本合同签订，且履约保证金提交后第二次付款10%付至签约合同价的20%取得《中华人民共和国建设工程规划许可证》第三次付款（第一次结算）20%支付至审核后的初设概算中建安费用额*中标费率*40%取得上级部门审批意见，下达实际投资后支付第四次付款45%支付至（设计范围内审核后的施工招标控制价-暂列金）*中标费率*85%完成施工图并取得施工图审查合格，施工招标挂网后最终结算付款15%付至最终结算审核设计费的100%项目竣工交付完成后支付第（4）种方式：第一期：合同签订，设计人缴纳履约保证金，方案经发包人确认后，支付设计签约合同价的30%；第二期：设计施工图交付后，配合完成清单编制后，支付至签约或成交合同价的70%；第三期：工程竣工验收后，设计合同经结算审核后支付至最终结算审核设计费的100%。三、设计费用结算方式：1.本项目采用下列第（3）结算方式。（1）中标费率=中标设计费总价/本项目暂估建安投资，本项目暂估建安投资为人民币元；设计费结算额：设计费结算额=（设计范围内施工招标控制价-暂列金）*中标费率。（2）满足以下两个结算条件之一，即可进行第一次结算。结算条件一：按发包人要求提交上级部门所需的设计文件及概算资料，并配合发包人完成相应评审及修改工作，取得上级部门审批意见，下达实际投资后。结算条件二：从发包人将相关设计文件及概算资料正式上报上级部门之日起2年内未评审或项目已评审未下达实际投资，终止合同后。中标费率=中标设计费总价/本项目暂估建安投资（万元）；截至第三次付款（第一次结算）额=审核后的初设概算中建安费用额*中标费率*40%；若截至第三次付款（第一次结算）额超过签约合同价的40%，按签约合同价的40%结算和支付。最终结算：中标费率=中标设计费总价/本项目暂估建安投资（万元）；设计费最终结算额=（设计范围内审核后的施工招标控制价-暂列金）*中标费率。（3）成交费率=签约或成交合同价/本项目暂估建安投资；设计费结算额：设计费结算额=（设计范围内施工招标控制价-暂列金）*成交费率。最终结算价以合同结算审核为准，最终结算总价低于签约或成交合同价，按实际价格结算；最终结算总价高于签约或成交合同价，按签约合同价结算。。2.最终结算价以合同结算审核为准，最终结算总价低于签约合同价，按实际价格结算；最终结算总价高于签约合同价，按签约合同价结算。3.发包人可以根据工程进度调整设计周期和进度，可以根据学校实际情况调整设计内容及范围，设计人承诺不会因此调整设计费报价和提出增加相关费用的要求。4.设计人完成本合同内容所需的所有费用（包括但不限于资料收集、设计文件编制等工作所产生的交通费、差旅费、资料费、文印费、人员工资，文件修改、返工、驻场费、评审相关费用等）均包含在设计费中。5.本合同中设计人的罚款（如有）、违约金（如有）在设计费中抵扣或另行缴纳，由发包人根据情况，双方协商确定。6.。附件7：设计变更计费依据和方法原则上不变更，如有变更，经发包人同意后，参考《2002年工程勘察设计收费标准使用手册》。附件8：设计人的权利与义务1、设计人应在合同签定之前向发包人提交合同金额%即元的履约担保，履约保证金退还按照。2、设计人应按照现行（含目前已明文规定具体实施时间且与本工程有关）国家、行业和地方相关法律、法规、技术标准、规范、规定、规程及政策文件等完成设计工作，确保设计成果文件通过相关行政主管部门的审查，并符合发包人设计任务书及使用功能要求。3、设计人应服从发包人管理，遵守发包人相关设计管理制度，加强各专业设计过程中的协调统一工作，避免因设计质量原因而发生的设计变更，提高设计服务水平。4、设计人在各设计阶段，应随时与发包人进行沟通，对发包人的审核修改意见进行修改、完善，确保设计成果能充分体现发包人的意图。5、设计人应确保施工图与报规方案文本一致，并顺利通过规划验收。6、为更好统筹推进项目，项目负责人及设计人公司或其二级机构（院/所/分公司）的副职及以上负责人必须参加第一次方案汇报、中间一次方案成果汇报、发包人组织的投资评审会和至少一次施工图设计汇报，其中项目负责人还须参加最终方案成果汇报。7、本工程建筑面积原则上控制在平方米内，建安工程造价约万元。发包人提出优化设计要求及投资限额后，设计人必须针对调整方案进行优化、限额设计，相关费用已包含在投标报价中，不再另行计费。8、因设计人资料的原因造成低价中标高价结算的，设计人应该承担工程价款的增加额。9、设计人应按设计投标文件中的承诺组建项目设计管理机构及配置设计人员。设计人保证全面按合同规定完成本工程的设计服务工作，投标文件中项目组织机构组成表中的设计人员不能随意变动（发包人要求更换的除外）。10、设计人应在发包人要求的时间内，按《建筑工程设计文件编制深度规定》提供至少2个设计方案提供发包人选择。11、设计人应协助配合发包人办理各阶段设计文件的审查手续，直至取得相应审查通过文件。12、设计人应在方案投资估算范围内或发包人要求的投资总额内做好限额设计工作，并有义务将节约投资的新技术、新工艺、新型材料等用于初步设计和施工图设计中，发包人有权在各阶段设计中提出自身认为更经济合理的方案，设计人需在满足国家及行业现行规范的前提下尽量满足发包人的要求，同时对于可能导致投资增加的各阶段设计变更或措施调整应事先报告发包人，经发包人同意后方可调整。13、设计人应在初步设计阶段、施工图设计阶段根据发包人要求提供相应专业的经济性比较和分析。14、设计人应按合同规定的内容、时限及份数向发包人提交设计成果，并对其完整性、正确性、适用性、经济合理性及时限负责，设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查。15、设计人在设计过程中，不能以“后期二次深化”、“专业单位深化”等理由拒绝任何专项工程深化设计工作（例如抗震支架设计、弱电二次深化设计、光伏设计、降排水设计、基坑设计等），设计人的专项设计深度必须达到发包人编制招标清单的要求。16、设计人应按国家或地方相关定额及配套文件详细、准确地编制设计概算，配合发包人完成投资评审。以经发包人确认的初步设计概算为投资控制上限进行施工图限额设计。17、设计人不能指定材料、设备厂家或品牌，应当明确所选用材料满足该项目功能需求的技术参数、规格、性能等技术指标。确保所选用的材料在该项目施工时，在市场上能够采购得到，且至少要有3家以上，同时涉及观感的材料需附彩色照片等，明确样式，提供物料表。18、严禁转包及违法分包，设计人若不具备本项目中的部分专业（专项）设计资质，可将其设计依法分包给具有相应资质条件的专业（专项）设计分包人，并与设计分包人签订分包协议，承担相应的连带责任，分包前须书面告知发包人。19、设计人应无条件配合发包人进行项目报规报建、图纸审查、清单编制、施工招标等工作。20、设计人应按照招投标文件及合同约定进行施工现场服务，及时处理有关设计问题，所有问题须进行书面回复。21、设计人应对相关单位提供的资料及要求认真审核，对存在的问题一次性书面提出，承担相应责任。若因审核不严造成工作进度滞后、工作成果不符合约定、返工等情形，由设计人自行承担责任。22、设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，设计人承担一切由此引起的后果，并向发包人承担赔偿责任。23、设计人提供的设计图纸除要达到国家规定的各阶段设计图纸的相关设计深度要求外，施工图设计深度还要达到发包人编制招标工程量清单的深度，数量、规格详尽、做法确定唯一且不能具有指向性。24、设计人应认真掌握勘察成果，设计人对勘察人提交的勘察成果承担连带责任。25、设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察或要求设计人员自行考察的，设计人应予以配合。设计人员所产生的相关费用由设计人承担。26、设计人应提供重点部位效果图，包括但不限于外立面、门厅、电梯厅、大厅、宿舍内、洗衣房以及其他主要部位。27、设计和施工全过程中，设计人员与业主、监理、全过程咨询单位、施工单位、主管部门等的配合工作发生的交通费、生活费等均由设计人自行负担。28、发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。29、设计变更（1）所有设计变更须经发包人书面确认后方可正式出图。（2）变更提出后，设计人从技术上论证工程变更的必要性、合理性和施工可行性，并在3天内出具电子版施工图初稿。（3）经发包人正式确认变更后，设计人原则上在5天内出具正式设计变更通知单并完成图纸审查。（4）施工期间设计人根据发包人要求进行设计变更时，设计人出图时间需全力保证现场施工需要。（5）设计人及时完善变更图审工作。30、发包人交待的其他相关事宜。31、配合完成城建档案资料移交、配合建设工程并联并行竣工验收及备案、多测合一等政府部门移交及验收工作。32、本合同有关条款规定中设计人应负的其它义务。附件9：设计文件深度及设计错误的分类针对以往工程的施工图错误较多及深度不够等质量不高，造成施工和使用过程中的极大返工，特此定出各专业图纸的设计深度要求及各专业施工图的错误分类。一、设计深度施工图设计的深度要求应遵照建设部编制的建筑工程设计文件编制深度的规定执行，并满足国家、地方、建设单位相关要求。二、施工图的错误分类1、Ⅰ类错误：A、严重违反规范、标准、规定、规划条件，有可能造成严重影响安全和使用的错误。如：建筑专业：规划中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等；结构专业：结构（含基础）选型错误，应设计为框架、框剪结构的设计成混合结构；计算原则错误；未考虑抗震设计；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施等。给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。暖通专业：规范要求的防火排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又未采取必要的措施等。电气专业：变配电、电话、电视、消防、广播音响等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定；配电方案有严重缺陷等。B、设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。如：建筑专业：总平面竖向设计错误；平面布局错误；视线计算错误等。结构专业：计算书未经校对或计算中存在影响安全的严重错误而未经发现；基础选型错误，引起沉降过大；竖向构件强度不足；结构与建筑严重不一致等。给排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；高层建筑消防减压、止回等设计不当等。暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统等。电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间线路连接图等设不周或有严重错误；低压配电柜开关与所保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配等。C、严重影响报建、验收及后期使用：如计容积率面积（包含各个分部）超过政府允许的误差范围；平立剖面对不上；民防单元面积超过规范。D、。2、Ⅱ类错误：A、局部违反规范、标准、规定、但容易修正、且返工量不大。如：建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不合防火规范；使用不合理等。结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整体连接构造用负筋不够；悬挑构件配筋错误等。给排水专业：生活饮用水管与非饮用水道连接，未采取防回流污染措施等。暖通专业：管道井不符合防火规定；过防火墙未装防火阀；风管材料及保温材料不符合防火要求等。电气专业：低压配电级数不宜超过三级；照明系统中单向回路灯和插座数量过多，不合理；烟、温感探测器位置；自动喷淋、排烟防火等系统连锁方式局部违反规范、标准、规定；双电源未考虑末端切换等。B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。如：建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热防水防潮等的技术处理欠妥等。结构专业：各种门/窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求；存在明显的未设计部分，影响现场进度；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬的倾覆安全不够，钢筋砼构件配筋与计算书不；应设置构造钢筋的部位不设或少设；未根据建筑功能要求部分梁上翻等；梁板柱位置不合理，造成使用不便、布局异形等。给排水专业：选用了已淘汰的耗能大的设备。热交换间未考虑检修条件等。暖通专业：选用了已淘汰的产品；机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。电气专业：强、弱电各种线路布局，设备选型不当。C、工种配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全。D、结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求很多等。E、严重影响报建、验收及使用：各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标识不清，影响面积测绘及验收。F、附件9：。3、Ⅲ类错误：A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。如：建筑、结构、水、暖、电各专业：图纸目录不全、表达不够清楚、平剖面图不一致、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够；设计说明、图纸目录不全、图例符号表达不合规定；系统图与平面图的一致性的错、漏、碰、缺等。B、工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。C、。附件10：
投标 / 标书制作要点（原创）
本体育场馆及设施修缮设计服务涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
