基础设施提升项目施工图设计 学生公寓维修改造 施工图设计 学生公寓整体提升改造中标结果公示（青岛大学2026）
一、项目编号：SDGP370000000202602001373
二、项目名称：青岛大学基础设施提升项目施工图设计项目（1309）
三、采购结果
采购包1:
供应商名称
供应商地址
中标（成交）金额
评审总得分
青润工程设计有限公司
山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室
483,600.00元
96.00
四、主要标的信息
合同包1:
服务类（青润工程设计有限公司）
品目号
品目名称
采购标的
服务范围
服务要求
服务时间
服务标准
1-1
装修设计服务
基础设施提升项目施工图设计
1.青岛大学学生公寓维修改造项目二期工程主要建设内容包括德正楼、学生事务服务大厅、报告厅、浩园7#公寓楼及学生服务用房等内容，施工图设计内容包括：建筑图、给排水系统、暖通系统、电气系统、卫生间、楼梯间、宿舍、走廊、外墙粉刷、雨水管、冷凝水管及周边附属设施室外配套等进行改造提升方案设计。2.因项目原工程设计资料存在不完善、缺失等情况，采购人不再提供原设计材料。
设计服务要求1.学生公寓整体提升改造项目：本项目设计范围内的建筑、装饰装修、给排水、电气、暖通安装及相关设备、室外管线、道路绿化等改造内容的施工图设计、效果图设计（建筑外观、卫生间、走廊、寝室以及甲方指定等各类区域）等。2.本项目设计范围内设计前期的现场踏勘测绘、功能需求对接、用材考察论证，中期工程量清单编制配合，施工期间的现场配合及变更设计，后期结算审计配合等。 3.提供全过程技术指导配合以及施工所需的全部纸质及电子版（PDF、CAD 格式）图纸，编制深度参照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）。 4.按照学校及主管部门审查意见修改、调整、完善各阶段设计。 5.供应商应随时响应采购人要求，及时解决项目实施过程中遇到的问题。接到技术服务通知，专业技术人员应及时赶赴施工现场。 6.供应商应对项目实施过程中的人员安全、设备安全负责，实施过程中所产生的一切风险由供应商自行承担。 7.供应商完成本项目的基础性调研资料、数据库及调查报告全部交付采购人。 8.成果要求：（1）提供满足施工需要的图纸。（2）交付的成果必须签署齐全， 图文清楚， 图面清晰，完整齐全。（3）文件要求：纸质版六套，采购人如需增加，供应商应无条件提供（费用包含在报价中）；全部文件均应制作成电子文件，包括CAD 版、PDF 版格式文件。（4）成交单位在提交最终成果前，要充分做好与采购人的沟通情况，任何未与采购人沟通同意的，均不予以接受。（5）所完成的设计成果应符合相应的国家有关规定和标准规范。 9.成果使用权：（1）供应商提交的成果知识产权归采购人所有，成交供应商未经采购人同意不得以任何形式向采购人以外的任何单位和个人提供成果资料，如有违反必须赔偿采购人的损失。（2）供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，供应商应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿采购人的损失。（3）采购人为更好进行项目实施，可能会优化、整合本次采购收到方案的部分或全部内容，采购人不必事先通知供应商或另外征得供应商的同意。供应商不得以知识产权为理由，向采购人索取报酬或提出索赔。
自合同签订之日起20日历日内交付
（1）提供满足施工需要的图纸。（2）交付的成果必须签署齐全， 图文清楚， 图面清晰，完整齐全。（3）文件要求：纸质版六套，采购人如需增加，供应商应无条件提供（费用包含在报价中）；全部文件均应制作成电子文件，包括CAD 版、PDF 版格式文件。（4）成交单位在提交最终成果前，要充分做好与采购人的沟通情况，任何未与采购人沟通同意的，均不予以接受。（5）所完成的设计成果应符合相应的国家有关规定和标准规范。
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
辛雪琼、杨晖秀、丁原英、丁世杰、李霞（采购人代表）
六、代理服务收费标准及金额：
代理服务费收费标准：
收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的80%收取
代理服务费金额：
合同包1： 0.5803万元。收取对象：中标（成交）供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(基础设施提升项目施工图设计):
供应商
资格性审查
符合性审查
综合得分
青润工程设计有限公司
通过
通过
96.00
众生设计集团有限公司
通过
通过
81.69
首辅工程设计有限公司
通过
通过
78.59
（1）其他未中标情形：
众生设计集团有限公司未成交原因：综合评审得分较低
首辅工程设计有限公司未成交原因：综合评审得分较低
（2）项目负责人：商煜、祝欣、王天照、张兆冉
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：青岛大学
地址：青岛市崂山区宁夏路308号青岛大学
联系方式：053285950922
2.采购代理机构信息
名称：山东三木招标有限公司
地址：青岛市市北区延吉路76号中海大厦6楼603室
联系方式：0532-88169868
3.项目联系方式
项目联系人：沈琪纯、王晓宇
电话：0532-88169868
山东三木招标有限公司
2026年04月24日
相关附件：
附件.rar
附件.rar
山东省政府采购评审劳务报酬支付表项目编号SDGP370000000202602001373项目名称青岛大学基础设施提升项目施工图设计项目（1309）分包数量日期：2026年4月24日1个采购人青岛大学采购代理机构山东三木招标有限公司预算金额48.5万元成交金额万元评审地点青岛市市北区延吉路76号中海大厦6楼603室评审时间2026年4月24日9时30分至2026年4月24日时分序号评审专家姓名、身份证号开户银行、账号评审劳务报酬误工补偿住宿费城市间交通费扣减支付金额评审专家签字备注1丁原英500500丁原2辛雪琼500500雪京3丁世杰5005004杨晖秀500500合计总计2000采购人代表：采购代理机构项目负责人：采购代理机构（加盖公章）：
业绩一览表及证明材料(1)业绩一览表包号：1序号项目名称标的项目单位名称项目单位地址合同签订日期项目单位联系方式合同复印件1库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包新疆华锐风翰资产管理有限公司新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区开发大道2468号（人才大厦A栋1213-349室）2025.11.130996-2258692上传2临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）临汾市尧都区水塔街办事处临汾市尧都区水塔街办事处2025.10.23见合同上传3浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目浦城县南浦生态工业园区开发有限公司浦城县七里头2026.2.230599-6028338上传4芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务芜湖卓悦酒店管理有限公司芜湖市镜湖区2025.11.10见合同上传5新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目新宁产业开发区管理委员会见合同2025.10.13见合同上传6汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及汕头市林百欣科学技术中等专业学汕头市林百欣科学技术中等专业学校2024.7.10见合同上传6汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目其他配套安装项目校汕头市林百欣科学技术中等专业学校2024.7.10见合同上传说明：以上合同案例须真实有效，相关内容在中标结果公告中予以公示。(2)提供评审标准中要求的合同复印件（至少包括合同首页、标的及标的金额页、签字盖章页及相应标的明细等内容）(3)如评审标准中未要求提供合同案例，可不填此表。业绩1、库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包表10中标通知书新第中标字【2025-018】号工程概况工程名称库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包工程地址库尔勒经济技术开发区建设规模项目总建筑面积23058.30m，含北侧车间（15060.23m）与南侧两层辅房（7998.07m，最大单跨7米）。原为新疆昆昱达纺织科技有限公司纺织服饰产业集群项目-1#服装车间，现改建为织布生产车间，涉及钢结构主体、外围护结构、内部装修及配套系统。车间地上一层，总高13m；辅房为框架结构（主体已完工），地上二层，高12.00m，耐火等级二级，主要为车间设备用房和办公使用。中标单位单位名称施工：巴州科兴建设有限公司设计：青润工程设计有限公司资质等级施工资质：市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级设计资质：建筑行业乙级联系人施工：杨帮奎设计：王立鹏单位地址施工：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区白鹭河路（洁源排水公司院内）设计：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室联系电话施工：13667535303设计：18853271518中标工程范围设计部分——施工图设计以及施工期间的配合服务；施工部分——施工、试运行、竣工交付及质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期等相关工作。中标工程价格小写：36867784.06元大写：叁仟陆佰捌拾陆万柒仟柒佰捌拾肆元零陆分中标工程工期总承包计划工期：212日历天（具体以合同约定为准）；计划开始工作日期：2025年11月15日；计划竣工日期：2026年06月15日。中标工程质量标准合格工程总承包项目经理姓名：陈晓燕建造师等级：贰级注册编号：新265242406481备注设计负责人：杨树伟；技术负责人：陈永峰；施工负责人：陈晓燕；质检员：赵思；安全员：李龙；材料员：李玉莲；资料员：李中桃；预算员：化袁俊。建设单位（盖章）招标代理机构（盖章）法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：签字或盖章）00121112025年11月11日说明：1、本中标通知书由建设单位（人）填写，一式八份，复印无效。表和库尔勒经济技术开发区招标办2025年1月1GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：新疆华锐风翰资产管理有限公司承包人（牵头单位）：巴州科兴建设有限公司承包人（成员单位）：青润工程设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1.工程名称：库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包2.工程地点：库尔勒经济技术开发区3工程审批、核准或备案文号：库开经发项目[2025]45号4资金来源：虫央预算内资金及地方财政配套资金5.工程内容及规模：项目总建筑面积：23058.30m（含南侧两层辅房及北侧车间，其中北侧车间面积15060.23m，南侧附房总面积为7998.07m（二层）最大单跨7米，该项目原为新疆昆昱达纺织科技有限公司纺织服饰产业集群项目-1#服装车间，改建为织布生产车间，涉及钢结构主体、外围护结构，内部装修及配套系统，地上一层，总高度13m（室内地坪算至屋面女儿墙）：附房为框架结构（已完成主体建设），建筑高度为12.00m，地上二层，耐火等级为二级，主要为车间设备用房和办公使用。6.工程承包范围：（1）库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包，包括施工图设计、工程施工招标：（2）设计部分包括施工图设计及施工期间的配合服务：施工部分包括建设规模内全部实施内容的施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复。二、合同工期计划开始工作日期：2025年11月15日计划开始现场施工日期：2025年12月06日。计划竣工日期：2026年06月15日。工期总日历天数：212日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：设计要求的质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，满足规划建设要求，通过设计施工图审查。施工要求的质量标准：达到国1家现行有关施工质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）叁仟陆佰捌拾陆万柒仟柒佰捌拾肆元零陆分（￥36867784.06元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）肆拾万零捌仟柒佰伍拾元整（￥408750.00元）：适用税率：3%，税金为人民币（大写）壹万壹仟玖佰零伍元叁角肆分（￥11905.34元）：不含税：396844.66元（开具增值税专用发票）：（2）设备购置费（含税）：人民币（大写）（元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（￥元）；（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）叁仟贰佰玖拾伍万玖仟零叁拾肆元零陆分（￥32959034.06元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰佰柒拾贰万壹仟叁佰捌拾捌元壹角叁分（￥2721388.13元）；不含税：30237645.93元；（4）暂估价（含税）：人民币（大写）（￥元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）叁佰伍拾万整（￥3500000.00元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：总承包其他费-工程保险费人民币（大写）（￥元）：适用税率：%，税金为人民币（大写L（元）2.合同价格形式：（详见附加协议）合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。口合同当事人对合同价格形式的其他约定：五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：陈晓燕设计负责人：杨树伟六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）：2（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件：（5）承包人建议书；（6）价格清单：（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2025年11月13日订立。九、订立地点本合同在库尔勒市经济开发区订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订后生效。十一、合同份数IN本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执陆份。发包人：（公章）新疆华锐风翰资产管理有限公司承包人：（公章）巴州科兴建设有限公司CS28010法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）统一社会信用代码：9652801MACQT6TB1327001211（签字）统一社会信用代码：91652801313420698M地址：新疆巴音郭拐蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发地址：库尔勒经济技术开发区白鹭河路（洁源排水公司院内）区开发大道2468号（人才大厦A栋1213-349室）邮政编码：841000邮政编码：841000法定代表人：张杰法定代表人：杨建鑫委托代理人：无委托代理人：无电话：0996-8691868电话：0996-2258692传真：0996-8691869传真：无电子信箱：无电子信箱：无开户银行：中国银行库尔勒经济技术开发区支行开户银行：中国银行股份有限公司库尔勒市经济开发区支行账号：107047488482账号：107697901682、承包人：（公章青润工程设计有限公司鹏三3702030法定代表人或其委托代理人：年立（签字）3702030608966统一社会信用代码：91370203MABN2YHP47地址：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室邮政编码：266000法定代表人：王立鹏委托代理人：无电话：0532-8372531818853271518传真：0532-83725318电子信箱：/开户银行：青岛银行股份有限公司市北第三支行账号：8021702009827864业绩2：临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）山西千栋建设工程有限公司(牵头人)青润工程设计有限公司（联合体成员）尧者区你方于2025年9月1日所递交的临汾市建筑勘察设计院小方水区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）投标文件已被井11我方接受，被确定为中标人。电缪中标价：518.32036万元,号9计划工期：420日历天33工程总承包项目经理：郭程系施工负责人：郭程设设计负责人：杨树伟创i1工程质量：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准造请你方在接到本通知书后的30日内到临汾市尧都区水塔街办事处与我方签订施工总承包合同。特此通知。招标人：(盖单位章）布，花伟（签字）法定代表人:2025年9月9日1本通知书一式四份，与招标投标监督机构发的中标备案表配套使用。0招标人中标人招招标代理机构、招标投标监督机构各执一份。中标人留存---0事改临汾市工程建设项目施工中标备案表项目编号建设单位备案编号：临建标尧字2-18号SXLFYD14100220250725FJ-009-01工程名称工程地址集华小区、旅游局2号楼、市委4号楼、市委5号楼、教育熙苑临汾市尧都区水塔街办事处临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）申请中央预算资金、尧都区财资金来源政配套资金，其余由社会资金和小区业主自筹解决工程规模代理机构项目改造5个老旧小区，涉及户数198户，涉及6栋建筑，总建筑面积2.67万㎡。改造建筑屋面防水5416.04m。项目铺设室外给水管线415.1m。项目铺设室外雨水管线563.85m，新建雨水检查井32座，雨水口30座。项目铺设污水管线832.6m，新建污水检查井58座。项目埋地穿管敷设电力电缆1439.39m，安装配电柜6个，配电箱22个，新建手孔井35座。项目安装太阳能路灯52套。项目安装监控摄像机62套，项目铺设通信线管773.5m。项目铺设热力管道860.7m，新建热力检查井4座。项目硬化室外地面5354.8m，新建非机动车棚75.5m，新增垃圾桶16个等。山西中创佳信工程项目管理有限公司中标结果2025年9月1日经评标委员会评审，招标人依据评审结果确定山西千栋建设工程有限公司（牵头人)、青润工程设计有限公司（联合体成员）为本次招标项目的中标人。并在发布招标公告的网站上进行了公示。中标人资质等级工程总承包项目经理施工资质：建筑工程施工总承包贰级设计资质：建筑行业乙级郭程建设工期资格等级注册编号420日历天二级晋2142012201540058施工负责人（建造师）设计负责人郭程杨树伟资格等级注册编号资格等级二级晋2142012201540058一一级注册建筑师项目技负责人路浩证书编号职称20033700692工程师施工员赵岩松、关晨曦质量员杨洁安全员原朝东中标范围从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作中标金额人民币518.32036万元，大写i伍佰壹拾捌万叁仟贰佰零叁拾陆元整招标人（公章）法人代表签字：张优书2025年月9日招标代理机构（公章）法人代表签字：子小蒻2025年7月日招标投标监督机构205年9月日注.1本表一式四份，与招标人发出的中标通知书配套使用。2招标人中标人、招标代理机构、招标投标监督机构各执一份。市场监督2020-02合同示范文本监制章建设项目工程总承包合同-中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：临汾市尧都区水塔街办事处承包人（联合体）：山西千栋建设工程有限公司（牵头人）青润工程设计有限公司（联合体成员）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）2.工程地点：集华小区、旅游局2号楼、市委4号楼、市委5号楼、教育熙苑。3工程审批、核准或备案文号：尧行审发【2025】202号。4资金来源：申请中央预算资金、尧都区财政配套资金，其余由社会资金和小区业主自筹解决。5.工程内容及规模：项目改造5个老旧小区，涉及户数198户，涉及6栋建筑，总建筑面积2.67万m。改造建筑屋面防水5416.04m。项目铺设室外给水管线415.1m。项目铺设室外雨水管线563.85m，新建雨水检查井32座、雨水口30座。项目铺设污水管线832.6m，新建污水检查井58座：项目埋地穿管敷设电力电缆1439.39m，安装配电柜6个、配电箱22个，新建手孔井35座。项目安装太阳能路灯52套。项目安装监控摄像机62套，项目铺设通信线管773.5m，项目铺设热力管道860.7m，新建热力检查井4座。项目硬化室外地面5354.8m，新建非机动车棚75.5m，新增垃圾桶16个等。6.工程承包范围：从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。二、合同工期计划开始工作日期：2025年11月22日。计划开始现场施工日期：2025年11月22日计划竣工日期：2027年1月21日工期总日历天数：420天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1三、质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）伍佰壹拾捌万叁仟贰佰零叁元陆角（￥5183203.6元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）陆万壹仟陆佰壹拾肆元陆角（￥61614.60元）：（2）设备购置费（含税）：人民币（大写）元）：适用税率：%，税金为人民币（大写）（元）-（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）伍佰壹拾贰万壹仟伍佰捌拾玖元整（￥5121589.00元）。（4）暂估价（含税）：人民币（大写）（￥元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）（￥元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写）（￥元）：适用税率：%，税金为人民币（大写）元）。/2合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：郭程六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：2（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及投标函附录（如果有）：（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件：（5）承包人建议书：（6）价格清单：（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2025年10月23日订立。九、订立地点订立。本合同在临汾市尧都区水塔街办事处十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。十一、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，联合体牵头人执叁份，联合体成员设计单位壹份。CT发包人临汾市尧都区水塔街办事处联合体牵头人山西千栋建设工程有限公司（公章）（公章）原法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：陈市学**C0*+022003（签字）统一社会信用代码：（签字）统一社会信用代码：91141000MAOGW82U60地址：地址：山西省临汾市尧都区铁路东街道华康邮政编码：西路1406号二层东户法定代表人：邮政编码：041000委托代理人：法定代表人：原学真电话：委托代理人：郭程传真电话：0357-3350888电子信箱：传真：开户银行：电子信箱：158585376qq.com账号：开户银行：中国光大银行股份有限公司临汾分行账号：52620188000044515联合体成员：青润工程设计有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人（签字）统一社会信用代码：91370203MABN2YHP47地址：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室邮政编码：266000法定代表人：王立鹏委托代理人：杨树伟电话：18835731429传真：电子信箱：1340929476@qq.com开户银行：青岛银行股份有限公司瑞昌路支行账号：8021702009827864业绩3：浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目成交通知书青润工程设计有限公司你方所递交的浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰项目设计响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。成交金额：188160.00元。请你方在接到本通知书后的30日内到福建浦盛产业发展集团有限公司签订采购合同。特此通知。采购代理机构：福建省海拓项目管理有限公司2026年02月20日GF-2015-0209合同编号：建设工程设计合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司设计人（全称）：青润工程设计有限公司发包人委托设计人承担浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目，工程地点为浦城县，双方签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国民法典》及国家、省市、行业相关法律法规。1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：国家颁布的现行规范及规程。第三条合同的文件优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容4.1项目名称：浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目。4.2设计内容：为浦城县实验幼儿园新华校区室内外装饰设计项目提供设计服务。包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务，并配合业主办理相关报批工作、施工期间指导与现场配合服务、施工图及其文件审查配合服务等其他服务。4.3设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合4.4工程规模：室内设计面积1753m、户外设计1961.36m。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间青5.1上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书。)5.2经有关部门批准的设计技术条件。5.3规划管理部门批准的红线及其审查意见书。）5.4符合设计要求的现状及规划资料，规划资料、工程地质勘察报告。第六条设计人应向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间成果文件：设计单位向委托单位交付施工图设计文件4套及电子文档。服务期限：10日历天。地点：合同签订时约定。第七条费用1、设计服务费合同签约价为人民币拾捌万捌仟壹佰陆拾圆整（￥188160元）。第八条支付方式8.1合同签定后7天内，甲方即支付给乙方30%设计费，计：56448元（大写：人民币伍万陆仟肆佰肆拾捌圆整），乙方收到预付款后启动设计。8.2乙方提交全套效果图方案设计且经业主方及甲方确认无异议后7天内，甲方即支付给乙方30%的设计费，计：56448元（大写：人民币伍万陆仟肆佰肆拾捌圆整），乙方收到该款项后启动施工图深化设计。8.3乙方提交全套装饰施工图且经业主方及甲方确认无异议后，甲方即支付给乙方30%的设计费，计：￥56448元（大写：人民币伍万陆仟肆佰肆拾捌圆整）8.4施工完成后7天内付清10%设计费余款，计：18816元（大写：人民币壹万陆仟零玖元整），如因甲方或业主方原因造成项目未完成竣工验收或未投入使用，甲方应在乙方提交全套装饰施工图后两年内付清设计费余款。乙方应提供正式等额增值税务发票。第九条双方责任9.1发包人责任年9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。3发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延：发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料有较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，发包人有权要求终止或解除合同。非因设计人原因合同解除或终止，且设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。发包人不承担其他违约责任。9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。9.1.6发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.5、9.1.6规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限按国家规定年限执行。号9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应按设计费的20%向发包人支付违约金。9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结果，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。9.2.7因设计人的失误导致后续工程经查不达标的设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金9.2.8因设计人的失误导致后续工程项目延期或重大损失的甲方有权解除设计合同。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。第十一条争议解决本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商不成时，双方当事人均可向浦城县人民法院提起诉讼，由此产生的一切诉讼费用，包括但不限于诉讼费、律师费、申请保全费、申请执行费用、鉴定费等，由败诉方承担。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期跟踪施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应提供相应技术咨询服务。12.2设计人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止，费用在总包合同价内。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6本合同一式陆份，发包人持叁份，设计人持叁份。本合同双方签字盖章即生效。12.7本合同生效后，双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）发包人：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司设计人：青润工程设计有限公司（盖章）法定代表人：法定代表人委托代理人：（盖章）委托代理人：统一社会信用代码证号：913507227318745450统一社会信用代码证号：91370203MABN2YHP47地址：浦城县七里头地址：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室邮政编码：邮政编码：电话：0599-6028338电话：13276074888传真开户银行：中国农业银行浦城县支行传真开户银行：青岛银行股份有限公司瑞昌路支行账号：13960101040006078账号：802170200982786时间：2026.02.23时间业绩4：芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务徽长江产权经纪有限公司成交通知书项目编号：CJCQWH20250234青润工程设计有限公司：你单位在数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务项目中，被确定为中标单位，中标价为178000元，服务期：10个日历天内完成施工图设计。接此通知后，依据招标文件在规定时间内与芜湖卓悦酒店管理有限公司商签合同。特此通知。芜湖卓悦酒店管理有限公司安徽长江产权经纪有限公司2025年10月24日成交方联系人：周凡成交方联系方式：18755370800055-3117417具电OGG台同大创合同编号芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服剪合同工程名称：芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务工程地址：芜湖市镜湖区委托单位（甲方）：芜湖卓悦酒店管理有限公司设计单位（乙方）：青润工程设计有限公司签订日期：2025年10月日卓悦酒店管理有限公司青润工程设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国建筑法》与《建设设计管理条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，履行。第一条设计项目甲方委托乙方承担以下设计任务：项目名称:芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务项目概况:芜湖数字经济产业园13#楼，涵盖地下一层及地上1~2层餐厅厨房区域，按照未来5000用餐人次规划园区食堂。（地下一层厨房面积约540m，主要用于原材料存储、粗加工及部分精加工及垃圾房；一层建筑面积3175.22m，其中厨房792.76m，餐厅2382.46m；二层建筑面积3296.81m，其中厨房1009.29m，餐厅2287.51m;一层就餐人数约1700--1800人，二层就餐人数约1700--2100人。）拟对该房屋进行厨房及区域功能设计改造装修，计划于今年年内开工建设，年底前完成全部施工。项目内容:芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务，包含采购工程设计服务包含厨房全套内、外装装饰深化方案（效果图、彩平），施工图（装饰、建筑、电气、给排水、暖通、概算编制、智能化专项等）图纸及设计答疑、现场服务及验收服务。项目地址：芜湖市镜湖区；质量要求或服务标准:合格。第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交本项目设计依次按初步方案设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。经甲乙双方共同协商，指定刘雅芬为项目负责人，如果中途更换项目负责人须经甲方书面确认。217方应以电子（包括邮箱和微信等）或者书面形式提交下列设计资料：序号文件内容或名称文件提交设计周期（天）1室内平面方案文本PDF102效果图空间效果图JPG103施工图施工图CAD15第1页双方签订设计合同，本合同执行。设计周期按工作日计算，复中耽搁的时间，（其中甲方讨论回复过程中，三天内乙方必须相应方案）每个阶段以甲方确认后时间为下个周期起始时间。2.2设计阶段提交设计成果包含的内容设计服务内容：采购工程设计服务包含厨房全套内、外装装饰深化方案（效果图、彩平）施工图（装饰、建筑、电气、给排水、暖通、概算编制、智能化专项等）图纸及设计答疑、现场服务及验收服务。乙方需在设计方案的项目实施中根据招标人或施工方需要对设计方案进行现场指导、提供现场施工配合服务不少于15次。设计成果内容：严格按照甲方的需求以及相关设计标准等提供相关资料，设计成果包括纸质版文本、图件和数字化文件。统一A3规格，内含说明书和缩小图件。数字化文件含所有成果文件，用Photoshop、PowerPoint、Word、Auto-cad等常用软件制作，其中设计说明书采用word格式，设计图纸采用CAD（.dwg）格式，提供备份电子光盘。图纸绘制要求：1、餐厅动线设计合理以及智慧餐厅（如智能化设备、无人化收款、合理功能分区节约人力成本等）方案PPT形式呈现;2、编制一套有关所有餐饮设备的清单，并考虑不同产地设备的兼容性和通用性，对餐饮设备提供至少两个档次，每个档次不少于3个品牌的设备选型及相关案例。经选定后编制一套可以达到招标要求的设备清单和技术参数文件；3、厨房装修施工图纸，设计图纸需经施工图审查部门审核通过，并获得装修、消防图纸审查合格证；同时需满足食药监局的相关规定，获得许可证；4、厨房给排水系统图：需配合甲方获得排污许可证；5、厨房排油烟系统图；需满足排油烟设备风量参数需求并获得施工图审查合格证；悦酒6、厨房补风系统图;7、厨房排油烟智能化系统图，油烟净化设计图纸需经环保部门审核通过，并提供相关的审核通过证明资料；8综合天花图或BIM综合天花模型，保证顶部的空调、消防、电路、风道、桥架、给排水管道无冲突并符合设计规范;9、施工和消防图纸由乙方负责申报，甲方承担费用。乙方确保图纸审核通过。第三条设计收费及支付方法第2页目设计收费按照中标价格，设计费为:178000元（大写：壹本报价包含1%增值税专票税务费用。时队条件：设计方案完成并通过主管部门审批后付至合同价的40%施工图设计文件且取得施工图审图合格证后付至合同价的80%，余款待工程政验收合格满一个月且设计配合相关服务无异议后一次性付清。乙方应于每次付款前提供足额增值税专用发票，甲方收到相应发票后再行付款。乙方开票信息及收款账号如下：公司名称:青润工程设计有限公司纳税识别号：91370203MABN2YHP47地址、电话：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室18853271518开户行及账号:青岛银行股份有限公司市北第三支行802170200982786第四条双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到项目设计要求。2、按约定的日期和数额付给乙方设计费。（二）乙方责任1、如期向甲方交付本合同规定的设计文件。2、乙方需到设计现场勘察，根据甲方的使用要求做平面方案，效果图设计，施工图深化设计。3、乙方需到施工现场进行设计交底、项目验收、解决设计有关技术问题的相关工作，不低于15次现场设计管理工作。其相关差旅费用由乙方自行承担。4、乙方须提供合格的图纸文件供甲方办理各种证照。第五条项目设计版权1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享受任何权利。第3页权方将委托设计制作的所有费用结算究毕后，甲方拥有作品的所有权。使用权和修改权。第六条违约责任（一）由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案，已枇准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要桉实际返工日向乙方支付费用，费用由双方协商解决。（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付项目设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付项目设计费的0.1%偿付违约金。（三）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交曰期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为设计费的0.1%违约金。（四）由于乙方设计错误给甲方造成经济损失时，乙方除采取补救措施外，还应该赔偿甲方因此造成的部分经济损失，具体金额双方协商解决，如协商不成按照本合同第九条方式解决。（五）甲方不履行合同时，乙方应当在接到通知后立即停止工作。且按乙方接到通知时已实际完成工作量支付设计费。（六）甲方要求乙方做出不符合国家设计规范和强制条款的内容时，乙方有权拒绝实施，并进行协商解决，如协商无效，乙方有权单方终止合同，按本条第五款结算设计费用。第七条合同生效、中止与结束（一）因甲方原因要求中途停止设计工作的，双方协商解决；（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部项目设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条不可抗力1本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第3种方式解决:第4页肖费者委员会申请调解；2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;3、向芜湖市鸠江区人民法院起诉；第十条未尽事宜与附加条款（一）本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。（二）甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方：乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。公司名称：青润工程设计有限公司纳税识别号：91370203MABN2YHP47地址、电话：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室18853271518开户行及账号:青岛银行股份有限公司市北第三支行802170200982786第十一条附则（一）本合同经甲、乙双方（盖章）后生效。（二）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方签序（盖章）：芜湖卓悦酒店管理有限公司2025年11月10日乙方签字【盖章)：青润工程设计有限公司2025年11月10日第5页业绩5：新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目工程建设招标投标中标通知书口2025年10月15日标段（包）编号：EP-YQGC20250490101安徽仕诺建设有限公司、青润工程设计有限公司：你单位在栏杆镇为衣服务中心项目（EPCO）招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标金额：7340450元，中标费率：98.20%，牵头人：安徽仕诺建设有限公司，工程负责人：朱梦娜，设计单位：青润工程设计有限公司，设计负责人：刘延南，运营单位：安徽省宿衣衣业服务有限公司；中标工期：50日历天；请你单位在收到中标通知书后，25日内到宿州市埔桥区栏杆镇签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。工程名称：栏杆镇为衣服务中心项目（EPCO）工程地点：宿州市埔桥区栏杆镇园艺场中标范围：招标文件的全部内容工程负责人：建设单位工程招标代理机构公共资源交易中心盖章盖章盖章宿州市公共资源交易中心制新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目合同书项目地点：南省郡阳市新宁县合同编号：委托方甲方）：新宁产业开发区管理委员会受委托方（乙青程设计有限公司：2025年10月13月签订日期：采购人（全称）：新宁产业开发区管理委员会甲方供应商（全称）：青工程设计有限公司为为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。1.项目信息（1）采购项目名称：新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项且（一期）设计服务项目：（2）采购计划编号：新宁财采计【2025】000101；（3）项目内容：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工过程中的配合现场技术服务工作等内容。2.合同金额（1）合同金额小写：771,500.00大写：柒拾柒万壹仟伍佰元整（2）合同定价方式：回固定总价口固定单价口成本补偿口绩效激励（3）付款方式：由甲方根据乙方工作进度分三期支付，具体进度如下：第一期：合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；第二期：提交全部施工图设计成果文件后30个工作日内支付40%；第三期：完成施工过程中的配合现场技术服务及完成预验收后30个工作日内支付20%；第四期：完成竣工备案后30个工作日内支付10%（4）如延期付款，按合同签订时发布的一年期银行贷款市场报价利率承担逾期违约金。（5）分期支付金额由联合体双方按照分工协议明确的项目任务比例分配（详见下表），每期付款前需由收款人出具合法的含税票据。青润工程设计有限公司已在响应文件中授权委托青润工程设计有限公司邵阳宝庆分公司为本项目提供本地化服务，及代开发票和代收款等工作。1单位付款节点支付合同比例金新（元）第一期合同签订后5个工作日内30%231450第二期提交全部施工图设计成果文件后30个工作日内40%308600第三期完成施工过程中的配合现场技术服务及完成预验收后30个工作日内20%154300第四期完成竣工备案后30个工作日内10%77150小计100%7715003.履行合同的时间、地点及方式起始日期：2025年10月15日，完成日期：2025年11月14日。总日历天数：30天。（若因上位政策变化或其他不可抗力因素导致项目难以开展时，履约时间相应顺延。）地点：新宁县方式：按招标文件执行4.乙方向甲方交付的设计成果序号文本、图纸及附件份数提交日期1施工图设计6相关部门批复后10日内。2设计电子文件光盘1注：若因上位政策变化或其他不可抗力因素导致项目难以开展时，项目完成时间相应顺延。5.组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）成交通知书（3）响应文件（4）政府采购合同格式条款及其附件2（5）专用合同条款（6）通用合同条款（7）标准、规范及有关技术文件，图纸（8）其他合同文件。6违约处理（1）按本合同第二条规定的金额和时间向设计单位支付设计费。逾期超过30天的，设计单位有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方，责任由甲方承担。（2）乙方未按照合同约定按期提出项目成果或者所提出的项目成果没有通过验收的，须在15天内重新修改工作成果并向甲方汇报，由此产生的返工费用由乙方自行承担。（3）乙方单方面要求解除合同，乙方应当承担合同价款10%的违约责任：如因此给甲方或第三方造成损害的，乙方需承担损害赔偿责任。7.合同变更和解除7.1合同变更（1）本合同条款由甲乙双方在平等自愿的基础上通过协商并达成一致意见后形成，未经双方书面认可，任何一方不得对本合同的条款作出修改或补充。（2）如因第三方原因，造成合同不可避免的修改，应取得甲乙双方的书面共同确认，并签署补充合同。8.2合同解除（1）因不可抗力致使合同履行条件不再具备，经甲乙双方确认后，任何一方均有权解除合同；（2）甲方未足额或未按时付款或未按乙方时间要求召开汇报会的，逾期超过15个工作日的，乙方有权单方面解除合同。（3）由于乙方原因，逾期超过15个工作日未交付所应提交的施工图设计成果，甲方有权单方面解除合同。8免责条款由于不可预见的不可抗拒力因素，导致任何一方不能执行本合同中的部分或全部条款时，遭受不可抗拒力的一方应及时通知对方，对方可根据实际情况部分或全部免除其应该承担的责任，并可根据该不可抗拒力的严重程度做出以下选择：3（1）顺延项目的完成期限；（2)终止本合同。9.知识产权（1）合同执行中产生的中间及最终成果的知识产权归乙方所有，未经乙方书面同意，甲方不得进行复制、散发、传播等侵权行为。（2）甲方完全支付了本合同全部价款后，本成果的所有权归甲方所有。（3）乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据无论是书面的还是电子的，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任；（4）甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。（5）若因乙方原因导致甲方秘密泄露的，乙方承担违约责任，违约金按合同款项10%计算。10.售后服务（1）设计过程中，乙方接到甲方技术服务请求，乙方首先应远程尽快为甲方解决，确实不能解决的，乙方应在3小时内赶到甲方所在地并提供服务。（2）在提交成果后的6个月内，乙方免费承担甲方在实施过程中的技术咨询工作，并协助甲方解决实施过程中遇到的问题。11.解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷口提请邵阳仲裁委员会裁决回向甲方所在人民法院提起诉讼12.其他（1）本合同一式捌份，甲方执3份，乙方执3份，财政监管部门1份，代理公司1份。（2）本合同自双方签约代表签字、盖章之日起生效。（3）由于本合同而产生的补充合同及附件，与合同正本具有同等法律效力。合同订立时间：2025年10月1日合同订立地点：新宁县产业开发区4发包人：新宁产业开发区管理委员设计人：青润工程设计有限公司会（盖章）（盖章）公统一社会信用代码：统一社会信用代码：法定代表人或项目负责人：法定代表人或项目负责人：（签字或盖章）（签字或盖章）或授权代大五主解或授权代理人：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：AS政府采购管理办公室(盖章备案经办人（签字）份察专久肉请0135业绩6：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目上中选中介服务机构通知书编号：ST2407090856青润工程设计有限公司（青润工程设计有限公司汕头分公司）：受汕头市林百欣科学技术中等专业学校委托，汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目设计服务（采购项目编码：4405004559467752407021340），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：具体要求参照合同约定。。请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与汕头市林百欣科学技术中等专业学校接洽，在15个工作日内与汕头市林百欣科学技术中等专业学校按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。汕头市公共资源交易中心2024年07月09日合同编号：ORST设计【2024】017建设工程设计合同汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局发包人：汕头市林百欣科学技术中等专业学校设计人：青润工程设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程设计与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目2.工程批文：3.项目内容：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目施工图设计。4工程地址：汕头市龙湖区新津街道嵩山路69号校内。5.工程投资概算：1。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装2.工程设计服务内容：施工图编制三、工程设计周期计划设计周期15天内完成。四、合同价格形式与签约合同价本工程设计合同价按标准收费收取为人民币捌仟捌佰柒拾元伍角玖分（小写8870.59）（暂定价），经双方友好协商，按标准收费下浮30%收取本次设计费用，合同价为：人民币陆仟贰佰零玖元肆角壹分（小写￥6209.41）（暂定价），最终支付金额以第三方结算审核单位结算定案结果为准；付款方式：银行转账。待工程竣工验收合格及工程结算定案后，乙方先提交等值合法有效的发票，甲方十个工作日内一次性支付设计费。甲方支付费用需履行财政资金请款审批手续，甲方在收到乙方提供的有效发票后，甲方在前述约定付款期限内发起请彩审批手续，但因相关财政部门审核导致逾期付款，乙方不追究甲方逾期付款的违约责任。五、双方责任5.1、甲方责任：5.1.1、合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方己付的定金，己开始设计工作的，甲方应根据乙方己进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费全部支付。5.1.2、甲方应按规定的金额和时间向乙方支付设计费。5.2、乙方责任：5.2.1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。5.2.2、乙方应积极配合好甲方的工作。六、其它6.1、由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。6.2、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同具有同等效力。6.3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。6.4、本合同双方签章后生效，双方履行完协议规定的义务后，本合同终止。6.5、本设计项目发票及合同费用收取事项委托青润工程设计有限公司汕头分公司代理（附授权委托书）。七、争议解决合同争议的最终解决方式为下列第2种方式（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向汕头市人民法院提起诉讼。（3）合同签订时间：2024年7月10日以下无正文。（签署页）发包人名称：设计人名称汕头市林百欣科学技术中等专业学校青润工程设计有限公司（盖章）代表人：（签字）（盖章）代表人：（签字）地址：地址：电话：电话：
中小企业声明函（服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）青岛大学的（项目名称）青岛大学基础设施提升项目施工图设计项目（1309）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称）基础设施提升项目施工图设计，属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称）青润工程设计有限公司，从业人员40人，营业收入为878.623437万元，资产总额为111.493845万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员，人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：青润工程设计有限公司日期：2026年4月24日注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、不符合相应条件的供应商无需提供。残疾人福利性单位声明函本单位非残疾人福利性单位供应商名称（盖章）：青润工程设计有限公司日期：2026年4月24日监狱企业的证明文件本单位非监狱企业注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
项目编号：项目名称：采购包：基投标人名称基础设施提SDGP3700青岛大学基础础设施提升项：青润工程设升项目施工图00000202设施提升项目施工图设计有限公司设计投602001373目施工图设计计标（响应项目（13）报价明09）细表序号服务名称服务范围服务要求服务时间服务标准最高限价单价数量计量单位响应报价1基础设1.青岛设计服自合同（1）485,0484,21.000套484,2施提升大学学务要求签订之提供满0000.000，00项目施生公寓1.学生日起2足施工元00，元工图设维修改公寓整0日历需要的元计造项目体提升日内交图纸。二期工改造项付（2）程主要目：本交付的建设内项目设成果必容包括计范围须签署德正内的建齐全，楼、学筑、装图文清生事务饰装，楚，服务大修、给图面清厅、报排水、晰，完告厅、电气、整齐浩园7暖通安全。#公寓装及相（3）楼及学关设，文件要生服务备、室求：纸用房等外管，质版六内容，线、道套，采施工图路绿化购人如设计内等改造需增容包内容的加，供括：建施工图应商应筑图、设计、无条件给排水效果图提供系统、设计，（费用暖通系（建筑包含在统、电外观、报价气系卫生，中）；统、卫间、走全部文生间、廊、寝件均应楼梯室以及制作成间、宿甲方指电子文舍、走定等各件，包廊、外类区，括CA墙粉域），D刷、雨等。2.版、P水管、本项目DF版冷凝水设计范格式文管及周围内设件。边附属计前期（4）设施室的现场成交单外配套踏勘测位在提等进行绘、功交最终改造提能需求成果升方案对接、前，要设计。用材考充分做2.因项察论好与采目原工证，中购人的程设计期工程沟通情资料存量清单况，任在不完编制配何未与善、缺合，施采购人失等情工期间沟通同况，采的现场意的，购人不配合及均不予再提供变更设以接原设计计，后受。材料。期结算（5）审计配所完成合等。的设计3.提供成果应全过程符合相技术指应的国导配合家有关以及施规定和工所需标准规的全部范。纸质及电子版（PDF、CAD格式）图纸，编制深度参照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。廊、外类区括CA墙粉域）D刷、雨等。2.版、P水管、本项目DF版冷凝水设计范格式文管及周围内设件。边附属计前期（4）设施室的现场成交单外配套踏勘测位在提等进行绘、功交最终改造提能需求成果升方案对接、前，要设计。用材考充分做2.因项察论好与采目原工证，中购人的程设计期工程沟通情资料存量清单况，任在不完编制配何未与善、缺合，施采购人失等情工期间沟通同况，采的现场意的，购人不配合及均不予再提供变更设以接原设计计，后受。材料。期结算审计配合等。3.提供全过程技术指导配合以及施工所需的全部纸质及电子版（PDF、CAD格式）图纸，编制深度参照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。（5）所完成的设计成果应符合相应的国家有关规定和标准规范。4.按照学校及主管部门审查意见修改、调整、完善各阶段设计。5.供应商应随时响应采购人要求，及时解决项目实施过程中遇到的问题。接到技术服务通知，专业技术人员应及时赶赴施工现场。6.供应商应对项目实施过程中的人员安全、设备安全负责，实施过程中所产生的一切风险由供应商自行承担。7.供应商完成本项目的基础性调研资料、数据库及调查报告全部交付采购人。8.成果要求：（1）提供满足施工需要的图纸。（2）交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。（3）文件要求：纸质版六套，采购人如需增加，供应商应无条件提供（费用包含在报价中）；全部文件均应制作成电子文件，包括CAD版、PDF版格式文件。（4）成交单位在提交最终成果前，要充分做好与采购人的沟通情况，任何未与采购人沟通同意的，均不予以接受。（5）所完成的设计成果应符合相应的国家有关规定和标准规范。9.成果使用权：（1）供应商提交的成果知识产权归采购人所有，成交供应商未经采购人同意不得以任何形式向采购人以外的任何单位和个人提供成果资料，如有违反必须赔偿采购人的损失。（2）供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，供应商应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿采购人的损失。（3）采购人为更好进行项目实施，可能会优化、整合本次采购收到方案的部分或全部内容，采购人不必事先通知供应商或另外征得供应商的同意。供应商不得以知识产权为理由，向采购人索取报酬或提出索赔。合计：484200元(大写：肆拾捌万肆仟贰佰元整)备注：无投标人公章：青润工程设计有限公司日期：2026年04月22日
山东省政府采购评审劳务报酬支付表项目编号SDGP370000000202602001373项目名称青岛大学基础设施提升项目施工图设计项目（1309）分包数量日期：2026年4月24日1个采购人青岛大学采购代理机构山东三木招标有限公司预算金额48.5万元成交金额万元评审地点青岛市市北区延吉路76号中海大厦6楼603室评审时间2026年4月24日9时30分至2026年4月24日时分序号评审专家姓名、身份证号开户银行、账号评审劳务报酬误工补偿住宿费城市间交通费扣减支付金额评审专家签字备注1丁原英500500丁原2辛雪琼500500雪京3丁世杰5005004杨晖秀500500合计总计2000采购人代表：采购代理机构项目负责人：采购代理机构（加盖公章）：
业绩一览表及证明材料(1)业绩一览表包号：1序号项目名称标的项目单位名称项目单位地址合同签订日期项目单位联系方式合同复印件1库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包新疆华锐风翰资产管理有限公司新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区开发大道2468号（人才大厦A栋1213-349室）2025.11.130996-2258692上传2临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）临汾市尧都区水塔街办事处临汾市尧都区水塔街办事处2025.10.23见合同上传3浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目浦城县南浦生态工业园区开发有限公司浦城县七里头2026.2.230599-6028338上传4芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务芜湖卓悦酒店管理有限公司芜湖市镜湖区2025.11.10见合同上传5新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目新宁产业开发区管理委员会见合同2025.10.13见合同上传6汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及汕头市林百欣科学技术中等专业学汕头市林百欣科学技术中等专业学校2024.7.10见合同上传6汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目其他配套安装项目校汕头市林百欣科学技术中等专业学校2024.7.10见合同上传说明：以上合同案例须真实有效，相关内容在中标结果公告中予以公示。(2)提供评审标准中要求的合同复印件（至少包括合同首页、标的及标的金额页、签字盖章页及相应标的明细等内容）(3)如评审标准中未要求提供合同案例，可不填此表。业绩1、库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包表10中标通知书新第中标字【2025-018】号工程概况工程名称库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包工程地址库尔勒经济技术开发区建设规模项目总建筑面积23058.30m，含北侧车间（15060.23m）与南侧两层辅房（7998.07m，最大单跨7米）。原为新疆昆昱达纺织科技有限公司纺织服饰产业集群项目-1#服装车间，现改建为织布生产车间，涉及钢结构主体、外围护结构、内部装修及配套系统。车间地上一层，总高13m；辅房为框架结构（主体已完工），地上二层，高12.00m，耐火等级二级，主要为车间设备用房和办公使用。中标单位单位名称施工：巴州科兴建设有限公司设计：青润工程设计有限公司资质等级施工资质：市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级设计资质：建筑行业乙级联系人施工：杨帮奎设计：王立鹏单位地址施工：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区白鹭河路（洁源排水公司院内）设计：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室联系电话施工：13667535303设计：18853271518中标工程范围设计部分——施工图设计以及施工期间的配合服务；施工部分——施工、试运行、竣工交付及质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期等相关工作。中标工程价格小写：36867784.06元大写：叁仟陆佰捌拾陆万柒仟柒佰捌拾肆元零陆分中标工程工期总承包计划工期：212日历天（具体以合同约定为准）；计划开始工作日期：2025年11月15日；计划竣工日期：2026年06月15日。中标工程质量标准合格工程总承包项目经理姓名：陈晓燕建造师等级：贰级注册编号：新265242406481备注设计负责人：杨树伟；技术负责人：陈永峰；施工负责人：陈晓燕；质检员：赵思；安全员：李龙；材料员：李玉莲；资料员：李中桃；预算员：化袁俊。建设单位（盖章）招标代理机构（盖章）法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：签字或盖章）00121112025年11月11日说明：1、本中标通知书由建设单位（人）填写，一式八份，复印无效。表和库尔勒经济技术开发区招标办2025年1月1GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：新疆华锐风翰资产管理有限公司承包人（牵头单位）：巴州科兴建设有限公司承包人（成员单位）：青润工程设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1.工程名称：库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包2.工程地点：库尔勒经济技术开发区3工程审批、核准或备案文号：库开经发项目[2025]45号4资金来源：虫央预算内资金及地方财政配套资金5.工程内容及规模：项目总建筑面积：23058.30m（含南侧两层辅房及北侧车间，其中北侧车间面积15060.23m，南侧附房总面积为7998.07m（二层）最大单跨7米，该项目原为新疆昆昱达纺织科技有限公司纺织服饰产业集群项目-1#服装车间，改建为织布生产车间，涉及钢结构主体、外围护结构，内部装修及配套系统，地上一层，总高度13m（室内地坪算至屋面女儿墙）：附房为框架结构（已完成主体建设），建筑高度为12.00m，地上二层，耐火等级为二级，主要为车间设备用房和办公使用。6.工程承包范围：（1）库尔勒经济技术开发区老旧厂区改造项目工程总承包，包括施工图设计、工程施工招标：（2）设计部分包括施工图设计及施工期间的配合服务：施工部分包括建设规模内全部实施内容的施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复。二、合同工期计划开始工作日期：2025年11月15日计划开始现场施工日期：2025年12月06日。计划竣工日期：2026年06月15日。工期总日历天数：212日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：设计要求的质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，满足规划建设要求，通过设计施工图审查。施工要求的质量标准：达到国1家现行有关施工质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）叁仟陆佰捌拾陆万柒仟柒佰捌拾肆元零陆分（￥36867784.06元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）肆拾万零捌仟柒佰伍拾元整（￥408750.00元）：适用税率：3%，税金为人民币（大写）壹万壹仟玖佰零伍元叁角肆分（￥11905.34元）：不含税：396844.66元（开具增值税专用发票）：（2）设备购置费（含税）：人民币（大写）（元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（￥元）；（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）叁仟贰佰玖拾伍万玖仟零叁拾肆元零陆分（￥32959034.06元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰佰柒拾贰万壹仟叁佰捌拾捌元壹角叁分（￥2721388.13元）；不含税：30237645.93元；（4）暂估价（含税）：人民币（大写）（￥元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）叁佰伍拾万整（￥3500000.00元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：总承包其他费-工程保险费人民币（大写）（￥元）：适用税率：%，税金为人民币（大写L（元）2.合同价格形式：（详见附加协议）合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。口合同当事人对合同价格形式的其他约定：五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：陈晓燕设计负责人：杨树伟六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）：2（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件：（5）承包人建议书；（6）价格清单：（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2025年11月13日订立。九、订立地点本合同在库尔勒市经济开发区订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订后生效。十一、合同份数IN本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执陆份。发包人：（公章）新疆华锐风翰资产管理有限公司承包人：（公章）巴州科兴建设有限公司CS28010法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）统一社会信用代码：9652801MACQT6TB1327001211（签字）统一社会信用代码：91652801313420698M地址：新疆巴音郭拐蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发地址：库尔勒经济技术开发区白鹭河路（洁源排水公司院内）区开发大道2468号（人才大厦A栋1213-349室）邮政编码：841000邮政编码：841000法定代表人：张杰法定代表人：杨建鑫委托代理人：无委托代理人：无电话：0996-8691868电话：0996-2258692传真：0996-8691869传真：无电子信箱：无电子信箱：无开户银行：中国银行库尔勒经济技术开发区支行开户银行：中国银行股份有限公司库尔勒市经济开发区支行账号：107047488482账号：107697901682、承包人：（公章青润工程设计有限公司鹏三3702030法定代表人或其委托代理人：年立（签字）3702030608966统一社会信用代码：91370203MABN2YHP47地址：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室邮政编码：266000法定代表人：王立鹏委托代理人：无电话：0532-8372531818853271518传真：0532-83725318电子信箱：/开户银行：青岛银行股份有限公司市北第三支行账号：8021702009827864业绩2：临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）山西千栋建设工程有限公司(牵头人)青润工程设计有限公司（联合体成员）尧者区你方于2025年9月1日所递交的临汾市建筑勘察设计院小方水区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）投标文件已被井11我方接受，被确定为中标人。电缪中标价：518.32036万元,号9计划工期：420日历天33工程总承包项目经理：郭程系施工负责人：郭程设设计负责人：杨树伟创i1工程质量：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准造请你方在接到本通知书后的30日内到临汾市尧都区水塔街办事处与我方签订施工总承包合同。特此通知。招标人：(盖单位章）布，花伟（签字）法定代表人:2025年9月9日1本通知书一式四份，与招标投标监督机构发的中标备案表配套使用。0招标人中标人招招标代理机构、招标投标监督机构各执一份。中标人留存---0事改临汾市工程建设项目施工中标备案表项目编号建设单位备案编号：临建标尧字2-18号SXLFYD14100220250725FJ-009-01工程名称工程地址集华小区、旅游局2号楼、市委4号楼、市委5号楼、教育熙苑临汾市尧都区水塔街办事处临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）申请中央预算资金、尧都区财资金来源政配套资金，其余由社会资金和小区业主自筹解决工程规模代理机构项目改造5个老旧小区，涉及户数198户，涉及6栋建筑，总建筑面积2.67万㎡。改造建筑屋面防水5416.04m。项目铺设室外给水管线415.1m。项目铺设室外雨水管线563.85m，新建雨水检查井32座，雨水口30座。项目铺设污水管线832.6m，新建污水检查井58座。项目埋地穿管敷设电力电缆1439.39m，安装配电柜6个，配电箱22个，新建手孔井35座。项目安装太阳能路灯52套。项目安装监控摄像机62套，项目铺设通信线管773.5m。项目铺设热力管道860.7m，新建热力检查井4座。项目硬化室外地面5354.8m，新建非机动车棚75.5m，新增垃圾桶16个等。山西中创佳信工程项目管理有限公司中标结果2025年9月1日经评标委员会评审，招标人依据评审结果确定山西千栋建设工程有限公司（牵头人)、青润工程设计有限公司（联合体成员）为本次招标项目的中标人。并在发布招标公告的网站上进行了公示。中标人资质等级工程总承包项目经理施工资质：建筑工程施工总承包贰级设计资质：建筑行业乙级郭程建设工期资格等级注册编号420日历天二级晋2142012201540058施工负责人（建造师）设计负责人郭程杨树伟资格等级注册编号资格等级二级晋2142012201540058一一级注册建筑师项目技负责人路浩证书编号职称20033700692工程师施工员赵岩松、关晨曦质量员杨洁安全员原朝东中标范围从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作中标金额人民币518.32036万元，大写i伍佰壹拾捌万叁仟贰佰零叁拾陆元整招标人（公章）法人代表签字：张优书2025年月9日招标代理机构（公章）法人代表签字：子小蒻2025年7月日招标投标监督机构205年9月日注.1本表一式四份，与招标人发出的中标通知书配套使用。2招标人中标人、招标代理机构、招标投标监督机构各执一份。市场监督2020-02合同示范文本监制章建设项目工程总承包合同-中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：临汾市尧都区水塔街办事处承包人（联合体）：山西千栋建设工程有限公司（牵头人）青润工程设计有限公司（联合体成员）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：临汾市建筑勘察设计院小区等十个老旧小区改造工程工程总承包（一标段）2.工程地点：集华小区、旅游局2号楼、市委4号楼、市委5号楼、教育熙苑。3工程审批、核准或备案文号：尧行审发【2025】202号。4资金来源：申请中央预算资金、尧都区财政配套资金，其余由社会资金和小区业主自筹解决。5.工程内容及规模：项目改造5个老旧小区，涉及户数198户，涉及6栋建筑，总建筑面积2.67万m。改造建筑屋面防水5416.04m。项目铺设室外给水管线415.1m。项目铺设室外雨水管线563.85m，新建雨水检查井32座、雨水口30座。项目铺设污水管线832.6m，新建污水检查井58座：项目埋地穿管敷设电力电缆1439.39m，安装配电柜6个、配电箱22个，新建手孔井35座。项目安装太阳能路灯52套。项目安装监控摄像机62套，项目铺设通信线管773.5m，项目铺设热力管道860.7m，新建热力检查井4座。项目硬化室外地面5354.8m，新建非机动车棚75.5m，新增垃圾桶16个等。6.工程承包范围：从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。二、合同工期计划开始工作日期：2025年11月22日。计划开始现场施工日期：2025年11月22日计划竣工日期：2027年1月21日工期总日历天数：420天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1三、质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）伍佰壹拾捌万叁仟贰佰零叁元陆角（￥5183203.6元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）陆万壹仟陆佰壹拾肆元陆角（￥61614.60元）：（2）设备购置费（含税）：人民币（大写）元）：适用税率：%，税金为人民币（大写）（元）-（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）伍佰壹拾贰万壹仟伍佰捌拾玖元整（￥5121589.00元）。（4）暂估价（含税）：人民币（大写）（￥元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）（￥元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写）（￥元）：适用税率：%，税金为人民币（大写）元）。/2合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：郭程六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：2（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及投标函附录（如果有）：（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件：（5）承包人建议书：（6）价格清单：（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2025年10月23日订立。九、订立地点订立。本合同在临汾市尧都区水塔街办事处十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。十一、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，联合体牵头人执叁份，联合体成员设计单位壹份。CT发包人临汾市尧都区水塔街办事处联合体牵头人山西千栋建设工程有限公司（公章）（公章）原法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：陈市学**C0*+022003（签字）统一社会信用代码：（签字）统一社会信用代码：91141000MAOGW82U60地址：地址：山西省临汾市尧都区铁路东街道华康邮政编码：西路1406号二层东户法定代表人：邮政编码：041000委托代理人：法定代表人：原学真电话：委托代理人：郭程传真电话：0357-3350888电子信箱：传真：开户银行：电子信箱：158585376qq.com账号：开户银行：中国光大银行股份有限公司临汾分行账号：52620188000044515联合体成员：青润工程设计有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人（签字）统一社会信用代码：91370203MABN2YHP47地址：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室邮政编码：266000法定代表人：王立鹏委托代理人：杨树伟电话：18835731429传真：电子信箱：1340929476@qq.com开户银行：青岛银行股份有限公司瑞昌路支行账号：8021702009827864业绩3：浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目成交通知书青润工程设计有限公司你方所递交的浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰项目设计响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。成交金额：188160.00元。请你方在接到本通知书后的30日内到福建浦盛产业发展集团有限公司签订采购合同。特此通知。采购代理机构：福建省海拓项目管理有限公司2026年02月20日GF-2015-0209合同编号：建设工程设计合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司设计人（全称）：青润工程设计有限公司发包人委托设计人承担浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目，工程地点为浦城县，双方签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国民法典》及国家、省市、行业相关法律法规。1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：国家颁布的现行规范及规程。第三条合同的文件优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容4.1项目名称：浦城县实验幼儿园新华校区室内外深度装饰设计项目。4.2设计内容：为浦城县实验幼儿园新华校区室内外装饰设计项目提供设计服务。包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务，并配合业主办理相关报批工作、施工期间指导与现场配合服务、施工图及其文件审查配合服务等其他服务。4.3设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合4.4工程规模：室内设计面积1753m、户外设计1961.36m。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间青5.1上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书。)5.2经有关部门批准的设计技术条件。5.3规划管理部门批准的红线及其审查意见书。）5.4符合设计要求的现状及规划资料，规划资料、工程地质勘察报告。第六条设计人应向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间成果文件：设计单位向委托单位交付施工图设计文件4套及电子文档。服务期限：10日历天。地点：合同签订时约定。第七条费用1、设计服务费合同签约价为人民币拾捌万捌仟壹佰陆拾圆整（￥188160元）。第八条支付方式8.1合同签定后7天内，甲方即支付给乙方30%设计费，计：56448元（大写：人民币伍万陆仟肆佰肆拾捌圆整），乙方收到预付款后启动设计。8.2乙方提交全套效果图方案设计且经业主方及甲方确认无异议后7天内，甲方即支付给乙方30%的设计费，计：56448元（大写：人民币伍万陆仟肆佰肆拾捌圆整），乙方收到该款项后启动施工图深化设计。8.3乙方提交全套装饰施工图且经业主方及甲方确认无异议后，甲方即支付给乙方30%的设计费，计：￥56448元（大写：人民币伍万陆仟肆佰肆拾捌圆整）8.4施工完成后7天内付清10%设计费余款，计：18816元（大写：人民币壹万陆仟零玖元整），如因甲方或业主方原因造成项目未完成竣工验收或未投入使用，甲方应在乙方提交全套装饰施工图后两年内付清设计费余款。乙方应提供正式等额增值税务发票。第九条双方责任9.1发包人责任年9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。3发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延：发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料有较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，发包人有权要求终止或解除合同。非因设计人原因合同解除或终止，且设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。发包人不承担其他违约责任。9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。9.1.6发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.5、9.1.6规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限按国家规定年限执行。号9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应按设计费的20%向发包人支付违约金。9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结果，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。9.2.7因设计人的失误导致后续工程经查不达标的设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金9.2.8因设计人的失误导致后续工程项目延期或重大损失的甲方有权解除设计合同。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。第十一条争议解决本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商不成时，双方当事人均可向浦城县人民法院提起诉讼，由此产生的一切诉讼费用，包括但不限于诉讼费、律师费、申请保全费、申请执行费用、鉴定费等，由败诉方承担。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期跟踪施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应提供相应技术咨询服务。12.2设计人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止，费用在总包合同价内。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6本合同一式陆份，发包人持叁份，设计人持叁份。本合同双方签字盖章即生效。12.7本合同生效后，双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）发包人：浦城县南浦生态工业园区开发有限公司设计人：青润工程设计有限公司（盖章）法定代表人：法定代表人委托代理人：（盖章）委托代理人：统一社会信用代码证号：913507227318745450统一社会信用代码证号：91370203MABN2YHP47地址：浦城县七里头地址：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室邮政编码：邮政编码：电话：0599-6028338电话：13276074888传真开户银行：中国农业银行浦城县支行传真开户银行：青岛银行股份有限公司瑞昌路支行账号：13960101040006078账号：802170200982786时间：2026.02.23时间业绩4：芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务徽长江产权经纪有限公司成交通知书项目编号：CJCQWH20250234青润工程设计有限公司：你单位在数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务项目中，被确定为中标单位，中标价为178000元，服务期：10个日历天内完成施工图设计。接此通知后，依据招标文件在规定时间内与芜湖卓悦酒店管理有限公司商签合同。特此通知。芜湖卓悦酒店管理有限公司安徽长江产权经纪有限公司2025年10月24日成交方联系人：周凡成交方联系方式：18755370800055-3117417具电OGG台同大创合同编号芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服剪合同工程名称：芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务工程地址：芜湖市镜湖区委托单位（甲方）：芜湖卓悦酒店管理有限公司设计单位（乙方）：青润工程设计有限公司签订日期：2025年10月日卓悦酒店管理有限公司青润工程设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国建筑法》与《建设设计管理条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，履行。第一条设计项目甲方委托乙方承担以下设计任务：项目名称:芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务项目概况:芜湖数字经济产业园13#楼，涵盖地下一层及地上1~2层餐厅厨房区域，按照未来5000用餐人次规划园区食堂。（地下一层厨房面积约540m，主要用于原材料存储、粗加工及部分精加工及垃圾房；一层建筑面积3175.22m，其中厨房792.76m，餐厅2382.46m；二层建筑面积3296.81m，其中厨房1009.29m，餐厅2287.51m;一层就餐人数约1700--1800人，二层就餐人数约1700--2100人。）拟对该房屋进行厨房及区域功能设计改造装修，计划于今年年内开工建设，年底前完成全部施工。项目内容:芜湖数字经济产业园13#楼地下一层、1-2层园区食堂工程设计服务，包含采购工程设计服务包含厨房全套内、外装装饰深化方案（效果图、彩平），施工图（装饰、建筑、电气、给排水、暖通、概算编制、智能化专项等）图纸及设计答疑、现场服务及验收服务。项目地址：芜湖市镜湖区；质量要求或服务标准:合格。第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交本项目设计依次按初步方案设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。经甲乙双方共同协商，指定刘雅芬为项目负责人，如果中途更换项目负责人须经甲方书面确认。217方应以电子（包括邮箱和微信等）或者书面形式提交下列设计资料：序号文件内容或名称文件提交设计周期（天）1室内平面方案文本PDF102效果图空间效果图JPG103施工图施工图CAD15第1页双方签订设计合同，本合同执行。设计周期按工作日计算，复中耽搁的时间，（其中甲方讨论回复过程中，三天内乙方必须相应方案）每个阶段以甲方确认后时间为下个周期起始时间。2.2设计阶段提交设计成果包含的内容设计服务内容：采购工程设计服务包含厨房全套内、外装装饰深化方案（效果图、彩平）施工图（装饰、建筑、电气、给排水、暖通、概算编制、智能化专项等）图纸及设计答疑、现场服务及验收服务。乙方需在设计方案的项目实施中根据招标人或施工方需要对设计方案进行现场指导、提供现场施工配合服务不少于15次。设计成果内容：严格按照甲方的需求以及相关设计标准等提供相关资料，设计成果包括纸质版文本、图件和数字化文件。统一A3规格，内含说明书和缩小图件。数字化文件含所有成果文件，用Photoshop、PowerPoint、Word、Auto-cad等常用软件制作，其中设计说明书采用word格式，设计图纸采用CAD（.dwg）格式，提供备份电子光盘。图纸绘制要求：1、餐厅动线设计合理以及智慧餐厅（如智能化设备、无人化收款、合理功能分区节约人力成本等）方案PPT形式呈现;2、编制一套有关所有餐饮设备的清单，并考虑不同产地设备的兼容性和通用性，对餐饮设备提供至少两个档次，每个档次不少于3个品牌的设备选型及相关案例。经选定后编制一套可以达到招标要求的设备清单和技术参数文件；3、厨房装修施工图纸，设计图纸需经施工图审查部门审核通过，并获得装修、消防图纸审查合格证；同时需满足食药监局的相关规定，获得许可证；4、厨房给排水系统图：需配合甲方获得排污许可证；5、厨房排油烟系统图；需满足排油烟设备风量参数需求并获得施工图审查合格证；悦酒6、厨房补风系统图;7、厨房排油烟智能化系统图，油烟净化设计图纸需经环保部门审核通过，并提供相关的审核通过证明资料；8综合天花图或BIM综合天花模型，保证顶部的空调、消防、电路、风道、桥架、给排水管道无冲突并符合设计规范;9、施工和消防图纸由乙方负责申报，甲方承担费用。乙方确保图纸审核通过。第三条设计收费及支付方法第2页目设计收费按照中标价格，设计费为:178000元（大写：壹本报价包含1%增值税专票税务费用。时队条件：设计方案完成并通过主管部门审批后付至合同价的40%施工图设计文件且取得施工图审图合格证后付至合同价的80%，余款待工程政验收合格满一个月且设计配合相关服务无异议后一次性付清。乙方应于每次付款前提供足额增值税专用发票，甲方收到相应发票后再行付款。乙方开票信息及收款账号如下：公司名称:青润工程设计有限公司纳税识别号：91370203MABN2YHP47地址、电话：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室18853271518开户行及账号:青岛银行股份有限公司市北第三支行802170200982786第四条双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到项目设计要求。2、按约定的日期和数额付给乙方设计费。（二）乙方责任1、如期向甲方交付本合同规定的设计文件。2、乙方需到设计现场勘察，根据甲方的使用要求做平面方案，效果图设计，施工图深化设计。3、乙方需到施工现场进行设计交底、项目验收、解决设计有关技术问题的相关工作，不低于15次现场设计管理工作。其相关差旅费用由乙方自行承担。4、乙方须提供合格的图纸文件供甲方办理各种证照。第五条项目设计版权1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享受任何权利。第3页权方将委托设计制作的所有费用结算究毕后，甲方拥有作品的所有权。使用权和修改权。第六条违约责任（一）由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案，已枇准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要桉实际返工日向乙方支付费用，费用由双方协商解决。（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付项目设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付项目设计费的0.1%偿付违约金。（三）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交曰期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为设计费的0.1%违约金。（四）由于乙方设计错误给甲方造成经济损失时，乙方除采取补救措施外，还应该赔偿甲方因此造成的部分经济损失，具体金额双方协商解决，如协商不成按照本合同第九条方式解决。（五）甲方不履行合同时，乙方应当在接到通知后立即停止工作。且按乙方接到通知时已实际完成工作量支付设计费。（六）甲方要求乙方做出不符合国家设计规范和强制条款的内容时，乙方有权拒绝实施，并进行协商解决，如协商无效，乙方有权单方终止合同，按本条第五款结算设计费用。第七条合同生效、中止与结束（一）因甲方原因要求中途停止设计工作的，双方协商解决；（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部项目设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条不可抗力1本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第3种方式解决:第4页肖费者委员会申请调解；2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;3、向芜湖市鸠江区人民法院起诉；第十条未尽事宜与附加条款（一）本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。（二）甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方：乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。公司名称：青润工程设计有限公司纳税识别号：91370203MABN2YHP47地址、电话：山东省青岛市市北区宜昌路12号1913室18853271518开户行及账号:青岛银行股份有限公司市北第三支行802170200982786第十一条附则（一）本合同经甲、乙双方（盖章）后生效。（二）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方签序（盖章）：芜湖卓悦酒店管理有限公司2025年11月10日乙方签字【盖章)：青润工程设计有限公司2025年11月10日第5页业绩5：新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目工程建设招标投标中标通知书口2025年10月15日标段（包）编号：EP-YQGC20250490101安徽仕诺建设有限公司、青润工程设计有限公司：你单位在栏杆镇为衣服务中心项目（EPCO）招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标金额：7340450元，中标费率：98.20%，牵头人：安徽仕诺建设有限公司，工程负责人：朱梦娜，设计单位：青润工程设计有限公司，设计负责人：刘延南，运营单位：安徽省宿衣衣业服务有限公司；中标工期：50日历天；请你单位在收到中标通知书后，25日内到宿州市埔桥区栏杆镇签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。工程名称：栏杆镇为衣服务中心项目（EPCO）工程地点：宿州市埔桥区栏杆镇园艺场中标范围：招标文件的全部内容工程负责人：建设单位工程招标代理机构公共资源交易中心盖章盖章盖章宿州市公共资源交易中心制新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项目（一期）设计服务项目合同书项目地点：南省郡阳市新宁县合同编号：委托方甲方）：新宁产业开发区管理委员会受委托方（乙青程设计有限公司：2025年10月13月签订日期：采购人（全称）：新宁产业开发区管理委员会甲方供应商（全称）：青工程设计有限公司为为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。1.项目信息（1）采购项目名称：新宁产业开发区电子信息产业园及配套设施建设项且（一期）设计服务项目：（2）采购计划编号：新宁财采计【2025】000101；（3）项目内容：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工过程中的配合现场技术服务工作等内容。2.合同金额（1）合同金额小写：771,500.00大写：柒拾柒万壹仟伍佰元整（2）合同定价方式：回固定总价口固定单价口成本补偿口绩效激励（3）付款方式：由甲方根据乙方工作进度分三期支付，具体进度如下：第一期：合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；第二期：提交全部施工图设计成果文件后30个工作日内支付40%；第三期：完成施工过程中的配合现场技术服务及完成预验收后30个工作日内支付20%；第四期：完成竣工备案后30个工作日内支付10%（4）如延期付款，按合同签订时发布的一年期银行贷款市场报价利率承担逾期违约金。（5）分期支付金额由联合体双方按照分工协议明确的项目任务比例分配（详见下表），每期付款前需由收款人出具合法的含税票据。青润工程设计有限公司已在响应文件中授权委托青润工程设计有限公司邵阳宝庆分公司为本项目提供本地化服务，及代开发票和代收款等工作。1单位付款节点支付合同比例金新（元）第一期合同签订后5个工作日内30%231450第二期提交全部施工图设计成果文件后30个工作日内40%308600第三期完成施工过程中的配合现场技术服务及完成预验收后30个工作日内20%154300第四期完成竣工备案后30个工作日内10%77150小计100%7715003.履行合同的时间、地点及方式起始日期：2025年10月15日，完成日期：2025年11月14日。总日历天数：30天。（若因上位政策变化或其他不可抗力因素导致项目难以开展时，履约时间相应顺延。）地点：新宁县方式：按招标文件执行4.乙方向甲方交付的设计成果序号文本、图纸及附件份数提交日期1施工图设计6相关部门批复后10日内。2设计电子文件光盘1注：若因上位政策变化或其他不可抗力因素导致项目难以开展时，项目完成时间相应顺延。5.组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）成交通知书（3）响应文件（4）政府采购合同格式条款及其附件2（5）专用合同条款（6）通用合同条款（7）标准、规范及有关技术文件，图纸（8）其他合同文件。6违约处理（1）按本合同第二条规定的金额和时间向设计单位支付设计费。逾期超过30天的，设计单位有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方，责任由甲方承担。（2）乙方未按照合同约定按期提出项目成果或者所提出的项目成果没有通过验收的，须在15天内重新修改工作成果并向甲方汇报，由此产生的返工费用由乙方自行承担。（3）乙方单方面要求解除合同，乙方应当承担合同价款10%的违约责任：如因此给甲方或第三方造成损害的，乙方需承担损害赔偿责任。7.合同变更和解除7.1合同变更（1）本合同条款由甲乙双方在平等自愿的基础上通过协商并达成一致意见后形成，未经双方书面认可，任何一方不得对本合同的条款作出修改或补充。（2）如因第三方原因，造成合同不可避免的修改，应取得甲乙双方的书面共同确认，并签署补充合同。8.2合同解除（1）因不可抗力致使合同履行条件不再具备，经甲乙双方确认后，任何一方均有权解除合同；（2）甲方未足额或未按时付款或未按乙方时间要求召开汇报会的，逾期超过15个工作日的，乙方有权单方面解除合同。（3）由于乙方原因，逾期超过15个工作日未交付所应提交的施工图设计成果，甲方有权单方面解除合同。8免责条款由于不可预见的不可抗拒力因素，导致任何一方不能执行本合同中的部分或全部条款时，遭受不可抗拒力的一方应及时通知对方，对方可根据实际情况部分或全部免除其应该承担的责任，并可根据该不可抗拒力的严重程度做出以下选择：3（1）顺延项目的完成期限；（2)终止本合同。9.知识产权（1）合同执行中产生的中间及最终成果的知识产权归乙方所有，未经乙方书面同意，甲方不得进行复制、散发、传播等侵权行为。（2）甲方完全支付了本合同全部价款后，本成果的所有权归甲方所有。（3）乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据无论是书面的还是电子的，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任；（4）甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。（5）若因乙方原因导致甲方秘密泄露的，乙方承担违约责任，违约金按合同款项10%计算。10.售后服务（1）设计过程中，乙方接到甲方技术服务请求，乙方首先应远程尽快为甲方解决，确实不能解决的，乙方应在3小时内赶到甲方所在地并提供服务。（2）在提交成果后的6个月内，乙方免费承担甲方在实施过程中的技术咨询工作，并协助甲方解决实施过程中遇到的问题。11.解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷口提请邵阳仲裁委员会裁决回向甲方所在人民法院提起诉讼12.其他（1）本合同一式捌份，甲方执3份，乙方执3份，财政监管部门1份，代理公司1份。（2）本合同自双方签约代表签字、盖章之日起生效。（3）由于本合同而产生的补充合同及附件，与合同正本具有同等法律效力。合同订立时间：2025年10月1日合同订立地点：新宁县产业开发区4发包人：新宁产业开发区管理委员设计人：青润工程设计有限公司会（盖章）（盖章）公统一社会信用代码：统一社会信用代码：法定代表人或项目负责人：法定代表人或项目负责人：（签字或盖章）（签字或盖章）或授权代大五主解或授权代理人：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：AS政府采购管理办公室(盖章备案经办人（签字）份察专久肉请0135业绩6：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目上中选中介服务机构通知书编号：ST2407090856青润工程设计有限公司（青润工程设计有限公司汕头分公司）：受汕头市林百欣科学技术中等专业学校委托，汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目设计服务（采购项目编码：4405004559467752407021340），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：具体要求参照合同约定。。请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与汕头市林百欣科学技术中等专业学校接洽，在15个工作日内与汕头市林百欣科学技术中等专业学校按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。汕头市公共资源交易中心2024年07月09日合同编号：ORST设计【2024】017建设工程设计合同汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局发包人：汕头市林百欣科学技术中等专业学校设计人：青润工程设计有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程设计与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目2.工程批文：3.项目内容：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装项目施工图设计。4工程地址：汕头市龙湖区新津街道嵩山路69号校内。5.工程投资概算：1。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：汕头市林百欣科学技术中等专业学校校园安全设施改造及其他配套安装2.工程设计服务内容：施工图编制三、工程设计周期计划设计周期15天内完成。四、合同价格形式与签约合同价本工程设计合同价按标准收费收取为人民币捌仟捌佰柒拾元伍角玖分（小写8870.59）（暂定价），经双方友好协商，按标准收费下浮30%收取本次设计费用，合同价为：人民币陆仟贰佰零玖元肆角壹分（小写￥6209.41）（暂定价），最终支付金额以第三方结算审核单位结算定案结果为准；付款方式：银行转账。待工程竣工验收合格及工程结算定案后，乙方先提交等值合法有效的发票，甲方十个工作日内一次性支付设计费。甲方支付费用需履行财政资金请款审批手续，甲方在收到乙方提供的有效发票后，甲方在前述约定付款期限内发起请彩审批手续，但因相关财政部门审核导致逾期付款，乙方不追究甲方逾期付款的违约责任。五、双方责任5.1、甲方责任：5.1.1、合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方己付的定金，己开始设计工作的，甲方应根据乙方己进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费全部支付。5.1.2、甲方应按规定的金额和时间向乙方支付设计费。5.2、乙方责任：5.2.1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。5.2.2、乙方应积极配合好甲方的工作。六、其它6.1、由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。6.2、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同具有同等效力。6.3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。6.4、本合同双方签章后生效，双方履行完协议规定的义务后，本合同终止。6.5、本设计项目发票及合同费用收取事项委托青润工程设计有限公司汕头分公司代理（附授权委托书）。七、争议解决合同争议的最终解决方式为下列第2种方式（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向汕头市人民法院提起诉讼。（3）合同签订时间：2024年7月10日以下无正文。（签署页）发包人名称：设计人名称汕头市林百欣科学技术中等专业学校青润工程设计有限公司（盖章）代表人：（签字）（盖章）代表人：（签字）地址：地址：电话：电话：
中小企业声明函（服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）青岛大学的（项目名称）青岛大学基础设施提升项目施工图设计项目（1309）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称）基础设施提升项目施工图设计，属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称）青润工程设计有限公司，从业人员40人，营业收入为878.623437万元，资产总额为111.493845万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员，人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：青润工程设计有限公司日期：2026年4月24日注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、不符合相应条件的供应商无需提供。残疾人福利性单位声明函本单位非残疾人福利性单位供应商名称（盖章）：青润工程设计有限公司日期：2026年4月24日监狱企业的证明文件本单位非监狱企业注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
项目编号：项目名称：采购包：基投标人名称基础设施提SDGP3700青岛大学基础础设施提升项：青润工程设升项目施工图00000202设施提升项目施工图设计有限公司设计投602001373目施工图设计计标（响应项目（13）报价明09）细表序号服务名称服务范围服务要求服务时间服务标准最高限价单价数量计量单位响应报价1基础设1.青岛设计服自合同（1）485,0484,21.000套484,2施提升大学学务要求签订之提供满0000.000，00项目施生公寓1.学生日起2足施工元00，元工图设维修改公寓整0日历需要的元计造项目体提升日内交图纸。二期工改造项付（2）程主要目：本交付的建设内项目设成果必容包括计范围须签署德正内的建齐全，楼、学筑、装图文清生事务饰装，楚，服务大修、给图面清厅、报排水、晰，完告厅、电气、整齐浩园7暖通安全。#公寓装及相（3）楼及学关设，文件要生服务备、室求：纸用房等外管，质版六内容，线、道套，采施工图路绿化购人如设计内等改造需增容包内容的加，供括：建施工图应商应筑图、设计、无条件给排水效果图提供系统、设计，（费用暖通系（建筑包含在统、电外观、报价气系卫生，中）；统、卫间、走全部文生间、廊、寝件均应楼梯室以及制作成间、宿甲方指电子文舍、走定等各件，包廊、外类区，括CA墙粉域），D刷、雨等。2.版、P水管、本项目DF版冷凝水设计范格式文管及周围内设件。边附属计前期（4）设施室的现场成交单外配套踏勘测位在提等进行绘、功交最终改造提能需求成果升方案对接、前，要设计。用材考充分做2.因项察论好与采目原工证，中购人的程设计期工程沟通情资料存量清单况，任在不完编制配何未与善、缺合，施采购人失等情工期间沟通同况，采的现场意的，购人不配合及均不予再提供变更设以接原设计计，后受。材料。期结算（5）审计配所完成合等。的设计3.提供成果应全过程符合相技术指应的国导配合家有关以及施规定和工所需标准规的全部范。纸质及电子版（PDF、CAD格式）图纸，编制深度参照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。廊、外类区括CA墙粉域）D刷、雨等。2.版、P水管、本项目DF版冷凝水设计范格式文管及周围内设件。边附属计前期（4）设施室的现场成交单外配套踏勘测位在提等进行绘、功交最终改造提能需求成果升方案对接、前，要设计。用材考充分做2.因项察论好与采目原工证，中购人的程设计期工程沟通情资料存量清单况，任在不完编制配何未与善、缺合，施采购人失等情工期间沟通同况，采的现场意的，购人不配合及均不予再提供变更设以接原设计计，后受。材料。期结算审计配合等。3.提供全过程技术指导配合以及施工所需的全部纸质及电子版（PDF、CAD格式）图纸，编制深度参照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。（5）所完成的设计成果应符合相应的国家有关规定和标准规范。4.按照学校及主管部门审查意见修改、调整、完善各阶段设计。5.供应商应随时响应采购人要求，及时解决项目实施过程中遇到的问题。接到技术服务通知，专业技术人员应及时赶赴施工现场。6.供应商应对项目实施过程中的人员安全、设备安全负责，实施过程中所产生的一切风险由供应商自行承担。7.供应商完成本项目的基础性调研资料、数据库及调查报告全部交付采购人。8.成果要求：（1）提供满足施工需要的图纸。（2）交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。（3）文件要求：纸质版六套，采购人如需增加，供应商应无条件提供（费用包含在报价中）；全部文件均应制作成电子文件，包括CAD版、PDF版格式文件。（4）成交单位在提交最终成果前，要充分做好与采购人的沟通情况，任何未与采购人沟通同意的，均不予以接受。（5）所完成的设计成果应符合相应的国家有关规定和标准规范。9.成果使用权：（1）供应商提交的成果知识产权归采购人所有，成交供应商未经采购人同意不得以任何形式向采购人以外的任何单位和个人提供成果资料，如有违反必须赔偿采购人的损失。（2）供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，供应商应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿采购人的损失。（3）采购人为更好进行项目实施，可能会优化、整合本次采购收到方案的部分或全部内容，采购人不必事先通知供应商或另外征得供应商的同意。供应商不得以知识产权为理由，向采购人索取报酬或提出索赔。合计：484200元(大写：肆拾捌万肆仟贰佰元整)备注：无投标人公章：青润工程设计有限公司日期：2026年04月22日
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施提升项目施工图设计 学生公寓维修改造 施工图设计 学生公寓整体提升改造涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
